劳务承包合同（锦集6篇）
【导语】劳务承包合同是一种雇佣关系的合同，用于明确双方在劳动力提供和工作任务分配方面的权利和义务。下面是热心网友“rgxdn6”收集的劳务承包合同（锦集6篇），供大家参阅。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签订地点：
签订日期： 年 月 日
根据《合同法》及有关规定，本着平等、自愿、公平和诚信、互惠的原则,结合本工程的具体情况，合同双方就 峨山县甸中镇可大公路路面工程的设备、劳务服务承包项目(砼施工部分)，经友好协商达成一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、服务内容、时限、方式和要求：
1.工程名称：峨山县甸中镇可大公路路面工程
2.工程地点：云南省峨山县大龙潭乡下迭若村～可甸吾;
3.属于乙方包干系数范围内的劳务、设备承包服务项目及具体内容：
(1) 甲方提供的施工设计图K0+000～K7+800桩号范围内所规定的混凝土施工项目(不含施工建筑原材料)。
(2) 甲方施工现场所必须的全部砼浇筑劳务、设备方面的工作：
a：拌和站内的机械设备、全部人力劳务。
b：成品砼的运输。
c：路面施工现场所需的模板、机械、电力、油料等设备，洒水养生及其他全部人力劳务，及拌和站堆放水泥场地的建设及水泥的保管。
4.属于甲方包干系数范围内的承包服务项目及具体内容:
(1)施工建筑原材料：碎石、沙子、水泥等原材料运到拌和站。
(2)配套服务项目：
a ：拌和站内所需要的水、电力设施拉到拌和站现场(包括水、电费用)
b ：砼养生用的塑料膜。
(3)不包含：
乙方的食宿生活，食宿生活(吃、住、房租、水电费等)由乙方自行解决。
二、工作条件和协作事项：
1.甲方应为乙方提供：(一、4)款属于甲方包干系数范围内的承包服务项目及具体内容以及为保证该工程优质、快速、高效完成的其它条件:
(1)施工现场的测量控制桩,水准高程点以及其他相关施工现场所需资料;
(2)提供为方便开展现场工作所必须的临时交通便道;
2.乙方应为甲方提供如下服务:
(1) 在甲乙双方议定时限内完成专业技术人员和劳务人员及机械设备的进场任务;
(2) 听从现场施工技术人员的安排、指挥。相互协作，以保证该工程优质、快速、高效的完成。
三、履行期限、地点和方式：
1. 本合同履行期限为:自20xx年 月 日至20xx年1月24日止;
2.如遇下列情况,则本合同履行期限将不受限制:因遇人力不可抗拒的自然灾害(如自然原因发生的'火灾、地震及其它地质、水文灾害等);
四、质量验收标准和方式：
1.按国家颁发的有关规范、业主及监理单位指令执行;
2.本合同服务项目的保证期为 20 天。在保证期内发现施工质量缺陷时，乙方应当负责返工或者采取其他补救措施。一切费用由乙方自己负责，另外甲方将处以乙方该费用 5 %的罚款。
五：安全生产：
乙方应特别注重安全生产，本着以“安全第一”的宗旨，作好安全生产教育。乙方的所有一切机械设备、电力、人员发生安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和经济费用。另外还处以乙方人民币：伍仟元整的经济罚款。
六、报酬及其支付方式：
1.本项目报酬(劳务、设备服务承包费)：属于包干系数范围内的劳务、设备服务费,按工程总量元/m³的单价计量;如按质、按期、按量完成，甲方奖励贰万伍仟元整。
2.支付方式：
乙方按合同要求进场完成施工交接工作后,由甲方按乙方的工程进度拨付工程款。
七、违约金或者损失赔偿金额：
责任双方违反本合同约定，违约方应当按《合同法实施条例》的相关规定，承担违约责任。
1.违反本合同相关约定,甲方应承担违约责任，承担方式和违约金额：一次性补偿乙方人民币 元整 大写： 伍万 元整;
2.违反本合同相关约定,乙方应承担违约责任，承担方式和违约金额：一次性补偿甲方人民币 元整 大写： 伍万 元整;并以乙方现场的机械设备作为财产抵押。
八、争议的解决办法：
在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求第三方进行调解。
九、其他未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同约定承包服务期满后自然失效;
本合同正本 2 份，其中分包方执 1 份，承包方执 1 份;
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方) 班组长姓名 身份证号码
为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《中华人民共和国经济合同法》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：
结构类型：
建筑面积：
层 数：
第二条：承包范围，内容及要求。
1、 经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到“合格”质量等级，观感为“好”，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。
第三条：安全要求
1、 乙方人员进入工地，必须进行安全上岗教育，佩戴好安全防护用品，提高本人安全意识，要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故，其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任，全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生，如有发生，不论有理无理，将对当事人双方各处罚5000元罚款，并送当地司法部门处理，后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品，如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工，工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用，从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用，并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳，如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条：承包形式，价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款：承包范围的工程，经验收评定后，达到①按实际加工面积计算 元/平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费，剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%，其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条：双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改，若乙方不能在期限内整改，给甲方造成经济损失时，甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员，终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费，因此而造成的'一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注：乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人，要对进场工人核对身份，严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故，乙方有承担经济责任，民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业，违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故，乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火，乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失，由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程，特殊分部(分项)工程非分包不可的，必须经甲方许可同意后方可分包，签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条：违约责任
本合同双方不得违约，如有违约，违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失，尤其是质量违约，按有关条款执行;
第七条：合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条：附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突，双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜，双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
发包方： 发包方代表： 电话：
承包方： 承包方代表： 电话： 身份证号(附：复印件)：
合同签订日期： 年 月 日
发包人：(全称)
承包人：(全称)
依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。
第一条：工程概况及承包工作内容
工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)
第二条：承包方式
劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。
第三条合同价款：
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。
第四条：付款方式
进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留一年保修金。
第五条：安全施工，及安全事故责任
发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。
为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条：工程质量，验收与保修
工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。
为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。
在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担 。
工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条：工期要求
施工工期;合同内主体结构20年6月10日前全部封顶、延误工期按每天200元罚款。
必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。
第八条：文明施工
发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。
对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。
第九条：材料机具供应
本工程由发包人提供的.机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。
承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等
所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。
由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、
承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。
本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。
第十条：发包人的权利及义务
负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。
负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料 。
负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
负责解决施工中存在或发生的技术问题。
负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。
负责组织工程验收工作。
第十一条：承包人的权利和义务
1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。
1承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。
在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。
承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
承包人负责所有作业人员的“三险”。
承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。
第十二条：承包人违约责任
因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。
因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十三条：合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的.可向当地人民法院起诉。
第十四条：合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
劳务发包单位：维西市政建设工程有限责任公司
劳务承包单位(或自然人)：
年 月 日
维西市政建设工程有限责任公司编制
根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全
生产法》等相关法律法规之规定，为明确劳务使用和输出双方在本合同施工过程中的权利和义务，就维西三江广场H92滑坡治理工程的下述工程劳务承包及有关安全、环保、质量、进度、社会治安综合治理、廉政建设等事宜甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守：
甲方：(劳务使用单位)：维西市政建设工程有限责任公司
乙方：(劳务输出责任人)：
一、 合同期限
甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：
固定期限，自20xx 年 6 月10 日起至 20xx 年 6 月30日止，。(注：各施工班组必须在签订截止日期内按质按量完成本工程)
二、承包工程内容
1、 承包工程内容： 挡土墙
2、 承包工程数量： 100M3 左右
三、双方责任及义务
1、 乙方进入现场的所有人员，必须是从事过同类工作的熟练工人。
2、 甲方管理人员在施工过程中对乙方合理的质量、进度、安全、环保等工作安排，乙方必须无条件执行，拒不执行的，甲方有处以警告、罚款、甚至清退出场，中止合同的权利。
3、 承包单价： 420 元/M3(包括所有材料、人工、二次搬运、及所有工序)，基坑开挖计点工50个工日。
4、 乙方在高处作业，必须注意落石、佩戴安全帽及系列防护措施。材料运输中有专人负责指挥安全，若发生任何机械、安全事故，乙方自己承担法律责任及经济损失，甲方概不负责。
5、 乙方在施工期间应严格遵守甲方的有关安全、纪律、环保、社会治安综合治理、廉政建设。业主对甲方下发的进度、质量、安全、环保、水保等各项指令、通知、各种有效文件文书、各种管理办法均对乙方具有同等约束力。
四、劳务费的支付
1、 工程结算时，以现场技术人员平时开出的单据为收方凭证进行结算，结算还必须经项目其他有关人员认可签认。
五、工程质量要求
1、 工程开工前，甲方进行技术交底及技术放样、抄平。在甲方、监理没有技术交底之前该工程不得开工。
2、 隐蔽工程施工必须有驻地监理工程师及甲方人员检验和认可，才能覆盖或进行下一道工序的施工。
3、 乙方在施工中存在工程质量问题时必须无条件自行承担返工及由返工所产生的所有费用。
4、 质量标准：《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)。
六、安全及保通
1、 乙方必须做好所有施工人员的安全教育工作，遵守地方政府的有关规定，尊重当地民族的风俗习惯，采取有效的措施确保施工安全，由于乙方管理不善、人员过失等第三者原因造成的，如生病、病亡、工伤、伤亡、设备、工程质量意外等，皆由乙方自行承担。
2、 乙方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民劳动法》使用劳务工，禁止使用童工。甲方有权监督检查，若发生类似情况，按有关规定执行。
3、 乙方在施工中要加强用电、用火等危险源的管理，严格按照规定用电、用火等，防止意外事故发生，如发生事故由乙方负责。
4、 如在原公路边施工时，乙方应按照甲方安排，保证施工地段的车辆通行。
5、 特殊工种应持证上岗。
未尽事宜，双方协商解决。 本合同一式2份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：维西市政建设工程有限责任公司
乙方：
甲方：
法定代表人或委托代理人：
通讯地址：
邮政编码：
电话
乙方：姓名
性别
居民身份证号码
出生日期年月日
家庭住址
邮政编码
户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇）
通讯地址
邮政编码
电话
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条、款。
第一条、本协议于年月日生效，至年月日终止。
第二条、乙方承担的劳务内容、要求为：。
第三条、乙方提供劳务的方式为：。
第四条、甲方向乙方支付劳务费元人民币（大写：）
第五条、乙方依据本协议第二条、、第三条、约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
第六条、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：
第七条、甲方支付乙方劳务报酬的'标准、方式：银行转账或支付宝。
第八条、乙方依法缴纳个人所得税元人民币（大写：），甲方依法代为扣缴。
第九条、发生下列情形之一，本协议终止：
一、本协议期满的；
二、双方就解除本协议协商一致的；
三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
四、由于不可抗力致使合同中止的。
第十条、甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。
第十一条、本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十二条、依据本协议第十条、、第十一条、约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。
第十三条、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京市人民法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十四条、本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
第十五条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
年月日
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
年月日
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及国家和自治区有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，特订立本合同。
一、本应聘合同工
年 月 日开工，至 年 月 日止。
二、合同内容：
1、乙方为甲方提供劳务，具体工作为工。
2、甲方按乙方的工种和约定向乙方支付劳务费。
三、工资支付方式：
1、工资按乙方的工作量，即乙方每出一万块，甲方支付 元的劳务费，按实际出砖数量计算(劳务费中包括劳保、双休日、加班费以及其它所有费用)。
2、上述费用由甲方在每月的30日结算，于下月的15日付资。
四、甲方的权利规章管理和义务：
1、甲方检查督促乙方完成工作量并做好记录。
2、甲方负责提供水、电等条件，费用由甲方负责。
3、甲方有权对安全生产，现场文明施工，施工进度、机械设备使用，材料的合理使用进行全面监督、管理。
4、在本厂劳动的工作人员，如果发现住宿房内电线及其它安全问题，必须首先向厂里负责人申报，由厂里安排安全人员负责修理，乙方不得在厂里房屋内私自违章乱接线，如果出现事故，由违章操作人员自负。
5、在本厂劳动的。工作人员请注意，自家的小孩不准到劳动场所内游玩，严禁携带小孩到砖机上和窑上玩只能在厂里院内玩耍，否则出现事故，由小孩父母自负。
6、本厂劳动的工作人员请注意，在厂内无故矿工、停工或不听厂方安排，给厂方造成一切损失的人员，厂方有权停止乙方的工作，不但不付乙方工资外，还有追究乙方所造成的损失责任。
7、乙方在厂劳动时，拉党结派(如打架、闹事等一切行为)罚款500元，给厂方造成停工和经济损失等一切情况，由乙方负责，情节严重者交给当地派出所处理。
8、乙方不许与厂职工发生吵架，打架等情况，甲方给予乙方罚款500元，情节严重的'交给当地派出所处理，后果乙方自负。
9、在出窑期间拉运砖码子，在50米以内是现在订制工价每万 元，如果超过50米以外，双方共同协商，每万加 元。
10、在中途出窑期间，如果故意停工耽误出砖数量，造成甲方损失，甲方按每个窑500元罚款扣出，所有责任由乙方负责。
五、乙方的权利和义务：
1、乙方必须做到现场文明施工，按照砖厂劳动规定规范进行施工，做到现场整齐、清洁等符合砖厂管理规定。
2、接受甲方的安全生产教育和指导，实现安全生产。严格按照甲方一切规章制度执行。
3、乙方按照甲方要求完成任务，如本品质量，必须四轮上线，平好每天码坯的场地，砖坯条架整齐，做到产品质量第一。(注：如工人不平好码坯场地，厂方有权拒收此架砖坯)。
4、乙方如果不按甲方要求制作，故意损害砖坯的工人，厂方不但不发其工资，还有追究其损坏赔偿的责任。(注：其中包括水、电及其操作工人的工资)
5、在本厂劳动的工人，如果出现有人不听厂方安排，给厂方造成经济损失，厂方停止其劳动，如此人不愿意故意拉动其他工人闹事停工、罢工的情况，甲方有权追究其所造成的经济损失及责任。
6、在本厂劳动的工人必须注意节约厂方水、电、煤及其它劳动用品，如有工人胡作非为，给厂方造成浪费损失的工人罚款500元。
7、以上条约，本厂劳动的工人如有出现以上现象，所有的后果责任自负。
8、按合同约定按时领取劳务费。
六、安全文明施工：
1、乙方应按甲方及安全部门的要求，在厂内有些地方场所，使用劳动保护用品，如安全帽、手套等，如有工人不听安排，所造成的一切损失由乙方自行负责。
2、乙方有病或其它原因停工的，应向甲方提前申请，由乙方另行安排其他熟悉此工种的人员施工。
3、乙方要注意安全，不许在砖机配电室自行乱接电、电焊及乱动砖机设备，如擅自动用机械设备的人员，造成人身伤亡事故的，自肇事者自负。
4、乙方在本厂干完停工的同时，甲方在15天以内付清所有的工资。
5、乙方在本厂干活中途自愿为由停工的，乙方半个月的工资不结算，还得另加违约金。
6、乙方在本厂劳动期间，本厂装窑、拉水坯的电动车不准开出厂外，如出现罚款500元。
7、乙方在本劳动期间，厂内有三轮电动车一辆，乙方在厂内、厂外所开的三轮电动车出现所有的一切意外事故由乙方负责，与甲方无关。
8、在本厂劳动的.工人，必须注意安全，以安全第一为标准，要以随时防备意外事故出现，如有工人不顾安全，以其胡作非为所造成的事故及其损失，由肇事者自行负责。
七、违约责任：
1、本合同自签字之日起具有法律效力，双方必须遵守，不得违反，否则承担违约责任，违约金 元。
2、双方如需解除本合同，应协商解决，协商不成应向有关管辖权的人民法院提起诉讼，任何一方即不协商，又没提起诉讼擅自解除本合同的视为违约，违约方应向守约方赔偿由此而造成的一切损失。
如有未尽事宜，双方可在本条款增加补充条款，补充条款为本合同的一部分，具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方(盖章)：
代表(签字)：
乙方(签字)：
签订日期： 年 月 日