工程框架协议3篇(建筑工程框架协议)
下面是范文网小编收集的工程框架协议3篇(建筑工程框架协议),以供参考。
零星工程施工合同
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方就在建及维修等零星工程委托给乙方施工,双方根据合同法及相关零星工程的实际情况商定以下条款,以便共同遵守。
一、工程名称:零星工程
二、工程内容:甲方的工作联系单
三、工程计费办法:
1、零星修缮工程、综合人工单价。
2、现场零星签证用工,综合工日为220元/工日(含税包干价)不参与取费。
四、承包方式:乙方包工包料。
五、工期:执行甲方工作联系单。
六、工程质量标准:合格
(1)工程质量:质量标准的评定以国家质量检验评定标准为依据,因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准,乙方承担违约责任。
(2)乙方施工的质量经甲方或监理验收不合格或现场施工、安全施工不服从甲方或监理方管理,甲方有权随时终止合同。
七、付款方式:
不支付预付款。每项任务施工完成,经监理和甲方验收合格后,工程结算并扣除水、电费(水电费,有计量按实结算,无计量按定额结算)并经审计审核通过后,甲方支付至工程结算款的95%,留5%的质保金,一年质保期满后无质量问题十五日内返回(无息)。
八、甲方责任:
1、及时解决影响施工的外界纠纷。
2、工程竣工后甲方应及时组织验收并办理竣工结算。
3、按合同条款约定及时支付工程款。
九、乙方责任:
1、必须做到文明施工,并保证不对环境造成污染和破坏;
2、必须负责人力和材料及时到位,满足甲方对工期的要求。
3、负责安全施工,若因乙方原因造成的人身安全事故和政府职能部门的罚款全部由乙方承担。
4、乙方施工用水、用电按相关收费标准收取。
十、违约责任:
1、合同在履约过程中若因乙方原因,导致工期延误时,乙方应支付给甲方该项工程结算款5%的违约金。
2、合同在履约过程中若发现乙方偷工减料行为及不按规范要求施工,每次向甲方赔偿违约金1000元至。
3、乙方管理及施工人员素质、数量和施工机械设备、安全设备等的配置达不到国家规范及甲方具体要求时,乙方必须按甲方的要求限期整改到位,并经甲方书面签字认可,若乙方未按甲方的要求,在规定的限期整改完毕,乙方承担违约责任,每次按1000元向甲方支付违约金。
十一、其它:
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或签订补充协议。
2、合同履约过程中若有争议,由甲、乙双方共同协商解决,如协商不成,可向工程所在地的人民法院起诉。
3、本合同一式八份,甲方执四份,乙方执四份,同具有法律效力,双字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
委托代理人(签章): 委托代理人(签章):
签约时间:
签约时间:
某某工程框架协议
建设单位:正祥福星地产有限公司(甲方)施工单位:中国水利水电第九工程局有限公司(乙方)
根据国家建筑合同法及相关法律法规要求,本着公平、公正,互惠互利的原则,甲乙双方就本工程达成以下共识:
一、本工程建设投入资金由三部分组成:政府财政拨款、甲方售房资金、银行贷款。
二、甲方负责前期征地拆迁、相关前期手续(土地使用证、规划许可证、施工许可证等)的办理,为乙方创造良好的施工环境,在乙方进场前确保“三通一平”。乙方接收到甲方的书面开工令后进场施工。工期以甲方要求为准(不违背科学施工规律)。
三、本工程由政府性办公用房、商业用房、村民安置房、小区道路管网、绿化小品等部
分组成(总造价约亿元人民币),乙方交付2000万元(贰仟万元)人民币保证金给当地政府,保证金在进场前三天支付。甲方将本工程包含的所有项目全部总包给乙方施工。
四、本工程按《贵州省2004建筑安装定额》上浮3%计价。主材(钢筋、水泥、混凝
土、砌块等)根据市场价(可参照同期造价信息)进行调差。
五、本工程双方协商,乙方前期垫付资金施工,在施工完成产值达到3000(叁仟)万
元,甲方按已完成实际工程产值的85%支付相应款项,甲方以后每月按完成实际进度的85%支付进度款,最后工程竣工验收后按合同约定定额95%与乙方进行结算,留5%作为质量保证金,按保修合同规定最后退还质保金。
六、保证金退还:工程完成总建筑面积20%产值时一周内退还30%,工程完成总建筑
面积50%产值时一周内退还60%,竣工验收后一周内退还100%。
七、未尽事宜双方协商妥善解决。
八、本协议一式四份,甲乙两方各执两份。
甲方代表(盖章):乙方代表(盖章):
签订时间:签订时间:
编号:_________________
工程合作框架协议
甲
方:____________________________
乙
方:____________________________
签订日期:_______年______月______日
工程合作框架协议
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
由甲方投资建设的______工程(以下简称该项目),经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议:
一、项目概况
1、项目地址:
2、项目规模:该项目规模分期建设,一期项目的项目用地约____万平方米,投资额约元,项目总投资约为____元。
3、工期要求:建设工期:____天;计划开工日期:____年____月____日(具体开工日期以甲方开工通知为准);计划竣工日期:____年_____月____日。
4、承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:____亿元的整个项目的施工任务(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施)。
二、计价及付款方式
1、结算方式:本次项目竣工结算采用____结算方式。
2、付款方式:按月进度付款。
(1)施工单位人员进场____天内付工程价的____%。
(2)按每月已完工程量的____%支付工程款。
(3)主体结构封顶付已完工程总量的____%(每月进度款不扣除)。
(4)审计结束后付审计价的____%(扣除之前支付的工程款)剩余的____%作为保修金。
(5)保修金退还:竣工期满一年退____%,竣工期满二年退____%。
三、甲方责任
1、甲方在本协议签订后,需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料,以便乙方能够及时的完成工程预算,乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作,并上报甲方审核。
2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作,做到各项准备符合乙方的施工条件,相关前期准备工作完成后,甲方需要向乙方出具进场施工通知。
3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续:
(1)建设工程规划许可证。
(2)建设工程开工审查表。
(3)规划部门签发的建筑红线验线通知书。
(4)在指定监督机构办理的具体监督业务手续。
(5)经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。
(6)建筑工程施工图审查备案证书。
(7)建设单位驻工地代表授权书。
(8)建设单位与相关部门签订的协议书。
(9)甲方须提供该项目工程款支付的担保。
四、乙方责任
1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后,____天内签订《建设工程施工合同》,乙方施工队在____日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的,甲方有权解除合同。
2、乙方需保证安全施工和文明施工。
五、保证金支付及退还
1、该项目合同履约保证金为现金:____元(大写:____元整)。
2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后,乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场____天内,乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币:____元(大写:____元整),最迟延长期不得超过____天,如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的,甲方有权让乙方退场。
3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算____个月,甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金:____元(大写:____元整),最迟延长期不得超过____天,如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的,甲方承担违约责任。
六、违约责任
1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金,甲方需要向乙方支付____元/天的违约赔偿,但最长延期付款时间不得超过____天,同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担,与乙方无关。
2、乙方如不能按期完工交房,逾期按照____元/天向甲方支付违约金进行处罚,但最长时间不得超过____天。
3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款,乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。
七、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向____方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一式____份,双方各执____份。
2、本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。
3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
____年____月____日
乙方(签章):
代表人(签字):
____年____月____日