履约保证金合同6篇
下面是范文网小编收集的履约保证金合同6篇，以供参考。
【案例】：
甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。
【分析】：
实际上乙方的这种想法仅对了一半。
理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。
乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?
实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。
乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的'证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。
但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。
合同编号：__________
甲方：**贸易有限公司
法定代表人：地址：
乙方：
法定代表人：地址：
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的'履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。
第三条、保证金额
乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。
第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。
第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：
年月日年月日
合同签署地：东莞市莞城区
合同编号：__________
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条、鉴于甲方与乙方于_______年_______月_______日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的.损失。
第三条、保证金额
乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。
第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。
第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
合同签署地：
甲方（全称）： ***
乙方（全称）：
本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条保证金
鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证金缴纳时间
乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。
第三条 保证金额
乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 *** 元（￥ ***元 ）作为履约保证金交付给甲方。
第四条 保证期间
自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。
保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形
成），返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的'40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。
第五条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第六条 其他
本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
地址：*** 地址：
邮政编码：***邮政编码：
法定代表人法定代表人
或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人： 经办人：
电话：**** 电话：
传真：*** 传真：
开户银行：*** 开户银行：
帐号：***帐号：
发包人： （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
甲乙双方于 年 月 日签订了编号为“ ”的《 》【以下简称“原合同”】，现经过甲乙双方协商，对原合同进行补充，内容如下：
双方经协商决定采用下述第 种方法（在具体方法前的 □ 中打√ 或× ），向发包方提供履约保证金。
□1、以年度发包形式签订的.工程建设合同，每份合同履约保证金不低于50万元。
□2、以专业分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同，专业分包队伍每份授权委托书履约保证金不低于50万元。
□3、以劳务分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同，劳务分包公司每份履约保证金不低于50万元。
□4、与劳务分包公司签约的承包队伍，要求每支承包队伍交纳履约保证金不低于20万元。
□5、以单项工程发包的工程建设项目，每个单项工程收取合同金额的10%作为履约保证金。
其他：
1。本补充合同未约定之处，仍按原合同执行。
2。本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。
发包人（公章或合同专用章）： 住所： 法定代表人（或授权代表人）签字： 电话： 传真： 开户银行： 帐号：
签订时间：签订地点：年 月 日
承包人（公章或合同专用章）：住所： 法定代表人（或授权代表人）签字： 电话： 传真：开户银行： 帐号：
签订时间：签订地点：年 月 日
甲方：__________公司
乙方：__________公司
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就）项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、甲方交由乙方承包施工的范围为：玻璃幕墙，建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。
二、为甲乙双方更好合作，乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户，乙方缴纳的履约保证金全额到账，以到账时间为准，本“框架协议”生效。
三、履约保证金的返还方式：
1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37.5%，即叁佰万元整；
2、在第一次拔付工程款时，甲方向乙方无息返还履约保证金的25%，即贰佰万元整；
3、在第二次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12.5%，即壹佰万元整；
4、在第三次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12.5%，即壹佰万元整；
5、竣工验收合格后，无息返还余下的`12.5%的履约保证金，即壹佰万元整。
四、工程计价：本合同暂定金额9500万元，最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单，依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—20xx）和《建设工程工程量清单计价定额》（20xx）及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行，规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。
五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价，其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。
六、支付框架协议：
1、本工程工期为180天。进场后，每二个月为一个支付周期，每个周期拔付已完工程量价款的70%；
2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的85%；
3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%；
4、剩余3%的工程款作为质保金，保修期为一年，待保修期满无违反合同条款且无质量问题，保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款；此协议签订后，乙方进场时间不晚于__________年__________月__________日。如在__________年__________月__________日前现场不能达到乙方进场的要求，乙方有权解除合同，甲方应立即退还履约保证金，同时需以履约保证金为基数，按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金，违约金从保证金到账之日起计算；如乙方未提出解除合同，甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位，除按以上违约责任赔偿外，还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。
七、本框架协议一式两份，双方各持一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：__________
住所：__________住所：__________
开户银行：__________开户银行：__________
银行帐号：__________银行帐号：__________
签订时间：__________年__________月__________日