设计施工合同【合集8篇】
甲方:
乙方:
根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求,作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明(电子版),为明确责任,分工协作,经甲、乙双方协商,已双方签订合同后3天内完成(不含节假日),特签订本合同,以便共同遵守。
一、 设计内容:
1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计
2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明
二、 甲方义务:
1、 甲方应及时向乙方提交设计具体要求;
2、 将更改通知及时通知乙方;
三、 乙方义务:
1、 向甲方提供照明设计效果图(电子版)。
2、 向甲方提供针对该效果图的`灯具选型方案(电子版)
3、 有义务根据甲方要求完善设计。
四、 收费标准:
根据实际设计图工程量的价格为( )元,即大写人民币( 伍仟元整 )。
五、 付款方式:
甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。
六、 违约及违约责任:
1、 由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工,乙方可将设计文件交付日期顺延。
2、 由于乙方原因,延迟设计文件的交付时间每延误1天,乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金,甲方可在设计费中扣除。
七、 其它:
1、 本合同自双方签字后生效,设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力;
2、 在执行合同中如发生异议,双方另行协商解决,协商不成时,可向深圳仲裁委员会申请仲裁;
3、 本合同壹式肆份,甲、乙双方各执两份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日 年月日
委托方(甲方):
代表人:
设计方(乙方):
设计证书等级:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定,为明确双方在本合同中的权益,本着平等、互惠的原则双方就工程的设计进行协商,结合本工程的具体情况,特签订如下协议,供双方遵照执行。
第一条、工程概况
1、工程地点:
2、设计范围:
3、承包方式:
4、设计期限:以甲方交付定金时开始计算设计期限,计划于:年月日开工,年月日完成。
第二条、甲方工作
1、合同签订时,甲方应向乙方提交设计前基础资料,并保证交付资料的合法性和完整性。
2、按照合同的规定,甲方的设计要求不得与法律相违背。
3、甲方应按期支付设计费,不得无故拖欠。
4、工程开工前天,甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。
5、工程竣工时,应通知乙方参加验收。
第三条、乙方工作
1、严格按照国家、行业的强制性规定设计,并对甲方的设计意见进行修改。
2、根据合同规定的时间提交设计图纸。
3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改,则乙方应当负责,且不加收设计费。
第四条、设计变更
1、合同履行期间,甲方提出设计进行大规模修改的,甲方应增加设计费,工期顺延。
2、因其他原因设计如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
风险提示:保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;
另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
第五条、保密条款
本合同涉及的所有文件均属保密信息,任何一方不得向第三方披露,若因乙方的泄密导致另一方受到损失,责任方均应赔偿。
风险提示:设计费
合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:
首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;
其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
第六条、设计费支付方式
风险提示:定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的`,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、签订合同之时,甲方先支付设计费的%,作为定金。
2、乙方完成设计草图,经甲方审核后,支付%的设计费。
3、乙方提交效果图,经甲方审核后,支付%的设计费。
4、乙方提交全部施工设计图时,经甲方审核后,支付余下设计费。
第七条、违约责任
风险提示:赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。
1、合同当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
3、甲方超过天未支付设计费的,乙方有权中止履行合同,工期顺延。
4、由于乙方设计的原因,工程质量达不到国家质量标准的,乙方应负责修改,因此给甲方造成的损失,乙方应予以赔偿。
第八条、争议解决
因合同履行双方发生争议,协商解决不成时,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
第九条、附则
1、本合同经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。
2、本合同一式份,甲、乙方双方各执份,并交份到工程所在地建设主管部门留存。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:年月日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:年月日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲方将原仙苑宾馆3号楼北边场地土方平整工程,承包给乙方进行土方平整施工。为确保工程施工质量、施工进度、按时完成任务,明确双方责任和权益,依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,遵循公平、公正、诚信的原则,经双方友好协商,对该工程达成如下协议,供双方共同遵守执行。
一、 工程概况
该工程位于原仙苑宾馆北面,电排河西面,总面积 亩,折计 平方米。
二、 工程价格
填土方按 元/立方米,总价约10万元
三、双方权利和义务
1、甲方应协调好工程周边的施工环境,确保乙方正常施工,帮助乙方维护好施工秩序,保护乙方的合法权益;
2、乙方必须按时开工,并严格按照甲方提供的土方平整图纸进行施工。
四、工程工期
乙方应确保在有效天气 天内完工,拖延一天罚款3000元。因甲方原因造成误工的除外。
五、付款方式
1、合同签字时,乙方交纳工程保证金 万元;
2、乙方工程完工后,经验收合格,工程量合对准确后保证金全部返还,工程款付清。(注付款时要出具建安发票)
六、违约责任
因乙方工作不力,造成工程延期10天以上,赔偿甲方损失甲方不于退还保证金。
七、未尽事宜,双方共同协商解决。协商后达成的`补充协议具有本合同同等的法律效力。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签章:
乙方签字:
代表人:
时间:
甲方:(发包人);单位:
乙方:(发包人);单位:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:
一、工程名称:厂房;
二、工程地点:县官墩乡;
三、清包工;
四、承包范围:本工程设计图纸中的.所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;
五、开工日期:年月日(具体时以发包人通知单为准);
六、工程单价:按每平方米43元计算;
七、付款方式:工程开始到一层现浇面结束,日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后日内付工程量的20%;三层现浇面结束后日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;
八、双方责任:
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;
2、乙方配备现场施工用电至电箱;
3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;
4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;
6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;
九、工期延误如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;
十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500次;
十一、质量管理质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;
2、杜绝设备、火灾事故;
3、安全生产、文明施工;
十三、合同有效期限自年月日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;
十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;
十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日
年月日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,
签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
二、设计费用:
收费方式:
设计费用总计为:人民币¥,(大写:)。
三、付款方式:
企业包年设计服务
1、按月支付,即人民币 ¥,(大写:)。
其它设计服务
1、甲方需在合同签订时付委托设计总费用的 %即人民币 ¥,(大写:)。
2、乙方将设计源文件交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥(大写: )。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
1、在收到预付款 日内完成整个 设计事项。
2、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的.作品著作权归乙方,甲方对该作品享有部分权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后完全享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
3、乙方不可将设计制作作品用于合同约定外用途。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日 年月日
范文网后面为你推荐更多施工合同!
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:
第一条:劳务(包工)施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管
第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款 元。
2、付款方式:甲方按工程进度分 次付款,主体工程分 次付款,当乙方施工 楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %,余款 %作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。
第三条:工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全
第四条:甲、乙双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任:
1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费
第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。
第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
第七条:补充事项
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:市区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等:
1、选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、在保修期间(保修期为年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概况:建筑面积平方米。
二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:¥ 元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限工程开工日期: 年 月 日工程竣工日期: 年 月 日
五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。
六、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。
七、双方责任
1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方单位名称: 乙方单位名称:(盖公章)(盖公章)法人代表: 法人代表:委托代理人: 委托代理人:年 月 日 年 月 日委任单位:施工单位:就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
四、工程期限本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造价为人民币:
六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)
七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。
十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。
二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。