您身边的文档专家,晒文网欢迎您!
当前位置:首页 > > 办公范文 > > 合同 > 正文

土方工程施工合同11篇 工程土方合同书

2024-02-04 09:15:36合同

土方工程施工合同11篇 工程土方合同书

  下面是范文网小编收集的土方工程施工合同11篇 工程土方合同书,以供参考。

土方工程施工合同11篇 工程土方合同书

土方工程施工合同1

  甲方:(发包方)________________________________

  乙方:(承包方)________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:_________________________________

  (二)工程地点:__________________________________

  (三)工程范围:_________________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。

  (四)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________。

  第二条工程期限

  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

  第三条工程质量

  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  第四条工程价款结算

  (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二)工程价款结算与拨付办法:

  第五条双方责任

  (一)甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

  3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的.预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

  (二)乙方责任

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

  3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。

  5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

  第六条合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

  1、提交_______________仲裁委员会

  2、依法向人民法院起诉

  第七条附则

  (一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

  (二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条附加条款

  _________________________________________________________________________。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

土方工程施工合同2

  一、合同双方

  甲方:(以下简称甲方)

  二、合同内容

  1、甲方承担东库二级公路第_标段路基路面桥涵工程建设任务,由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。

  2、路基土方单价:借土填方运距1公里以内8元/立方米,1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)

  3、乙方施工段落:段土方量为立方米。乙方:(以下简称乙方)

  三、双方职责

  甲方:

  1、甲方可为乙方提供施工便道,乙方对施工便道进行维护以及洒水,保障便道的畅通。

  2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转,甲方不承担误工停驶费用。

  3、甲方承担路基土方取土费用,并按取土数量规划取土位置及占地面积等。

  4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地。乙方:

  1、乙方应服从甲方生产指挥,遵守甲方生产作息时间,按照甲方的施工进度计划进行施工,否则耽误甲方生产,造成的损失和后果由乙方负责。

  2、乙方的人员、机械等安全生产事故,劳动保护等费用自理。

  3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理,否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。

  4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。

  5、乙方如对工程量有异议,可在填筑前对所签订的土方量进行复核。

  6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土,保证取土坑规整,随取随修,否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担,结算从乙方完成工作量中扣除;

  7、乙方必须要文明施工,安全生产,执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的,甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的`,乙方完全承担事故责任,

  四、施工期限:

  乙方在20__年10月10日完成承包段的路基土方施工任务。

  五、结算方式:

  甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。

  六、其它事项:

  1、本合同一式五份,甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。

  2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决,并由合同双方代表签字后,具有同本合同相等的法律约束力。

  3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。

  甲方:甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  __年__月__日:

土方工程施工合同3

  发包人:___________________(以下简称“甲方”)

  承包人:___________________(以下简称“乙方”)

  甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位回填土方工程达成如下协议:

  一、承包工程名称土方回填工程

  二、承包方式及范围

  1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工

  2、乙方提供土方、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:__________m*宽_________m区域,回填土后标高达到_________m。

  三、合同工期:整个项目土方回填总工期共_________天,自至_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。

  四、回填土方质量要求

  1、土料:小块风化石

  2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米,大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的`千分之零点五。

  3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得到甲方认可。

  五、合同价款及支付方式

  1、承包单价__________________元/m3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的计量因素。

  2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,工程完成经甲方验收合格后给予支付工程款。

  六、施工要求

  1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。

  2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。

  3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。

  七、本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.

  八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份.

  甲方:_________________

  ___________年___________月_________日

  乙方:_________________

  ___________年___________月_________日

土方工程施工合同4

  合同编号:水标合同字[____]第____号

  项目名称: 甲方:

  乙方: 签订地点:

  签订日期:____年____月____日

  有效期限:____年____月____日至____年____月____日

  依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,以及水利部水利标准化工作有关管理规定,合同各方就以下内容经协商一致,订立本合同。

  一、工作要求

  1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司,主持机构为水利部有关业务司、局。

  2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。

  3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求,遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施,其工作内容见附表二,标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求,以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。

  4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施,其工作内容见附表二,以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。

  5、标准专题项目应按合同约定的`工作内容和时间要求实施,其工作内容见附表二,以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。

  6、乙方应按照合同规定时间,将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方,并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。

  7、在合同执行过程中,乙方应在每年4月30日前,向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。

  8、合同各方应加强项目经费的管理,乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定,专款专用。

  9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。

  二、合同各方的义务和权利

  1、合同生效后,甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。

  2、乙方应按合同的约定,按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。

  3、编制标准的进度拖延一年以上时,若主持机构无正当理由,主管机构可采取更换主持机构等处理措施。

  4、当项目涉及保密问题时,合同各方应按国家有关规定,履行保密义务,承担相应责任。

  5、发生不可抗力,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,经双方同意,可以解除本合同。

  6、合同终止,乙方应及时返还剩余经费。

  三、解决合同纠纷的方式

  执行本合同发生争议,由合同各方协商解决。协商不成,合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

  四、合同金额及付款方式

  合同金额(大写):

  付款方式:一次付清

  五、其它

  1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜,由合同各方协商解决。

  3、本合同一式十份,主管机构六份,主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。

土方工程施工合同5

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》(合同编号 CGF-1999-0201,以下简称"原合同")的约定,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就原合同做出如下补充说明:

  一、补充协议条款

  1、承包方式:包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

  2、工程固定总价:(小写:147万元 大写:壹佰肆拾柒万圆),

  3、验收及保修:

  (1) 乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请;

  (2) 甲方接到乙方竣工验收申请后,应于七天内组织验收,验收不合格的,乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收,视为本工程合格。+

  (3)本工程质保期一年,接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修;

  4、施工期限:至开工报告生效后, 50 历天完成,除假期和施工条件不允许,及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。

  5、工程款 结算与付款:

  签订本合同生效之日起10个工作日内,甲方支付至本合同总价的.30﹪,灯具主材进场后开始安装,甲方支付至本合同总价的50﹪,工程进度达到80﹪(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕),经验收合格后,甲方支付至本合同总价的70﹪,全部工程完毕,验收合格后,甲方支付至本合同总价的95﹪,剩余5%款项作为质保金,在保修期满后15日内结清。

  二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行;

  三、本补充协议存在冲突,以本协议为准;

  四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效;

  五、本协议一式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份。

  甲方(公章):_________  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日  _________年____月____日

土方工程施工合同6

  发包方(全称):______(以下简称为甲方)

  承包方(全称):______(以下简称为乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就土方工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:公馆土方工程

  2、工程地点:饭店以北,北路以东

  3、建设单位:置业有限公司

  4、设计单位:市建筑设计研究院有限公司

  5、监理单位:浙江工程管理有限公司

  6、甲方项目总经理:徐

  二、工程承包范围与承包方式

  1、承包范围:开挖深度从自然地坪起,至地下室垫层底标高处,包括基坑土方挖运、人工清理与弃土,人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高,坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等,工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积,土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

  三、合同工期

  1、土方开工日期:暂定为年8月15日(挖土开始之日,乙方必须在当天出具开工报告,否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求,开始挖土的日期不同,则工期分别计算。

  2、工期要求:按施工总进度计划,南区一层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工),第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口:挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工,联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。

  四、质量标准

  1、工程质量标准:保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工,并服从施工监理及甲方的要求。

  2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。因挖土不按规范施工,造成桩基小应变检测为不合格,或桩位偏差,由乙方承担。

  3、乙方必须做好基坑围护紧急预案,该预案必须经监理及甲方认可,有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。

  五、合同价款

  1、本合同内所有工程量按土方开挖前的.密实体积计算,土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、本工程土方综合单价为闭口包干价,包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用,竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的全部施工工序内容,且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。

  3、结算方式:土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价:

  结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量

  4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计,该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。

  5、不管土方的工程量如何变动,上述综合单价均不作调整。

  六、付款方式:

  1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土,不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内,支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

  2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

  发包方(全称):置业有限公司(以下简称为甲方)

  承包方(全称):建工股份有限公司(以下简称为乙方)

  甲方:______乙方:______

  ______年______月______日 ______年______月______日

土方工程施工合同7

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程地点:

  二、承包范围

  上述工程的土方、挖土方和外运土方,土方按甲方要求,堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。

  三、合同工期:

  开工日期 年 月 日;原则上竣工日期: 年 月 日。

  1、合同工期总日历天数

  四、工程量的确认与变更

  (一)工程量确认:土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量,深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算,开挖完成面按实测实量标高计算,地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

  (二)工程量变更:施工过程中,因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时,甲方应当向乙方出具工程量变更确认书,双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款:

  1、工程设计图纸变更;

  2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工;

  3、甲方撤销了对该工程项目的投资;

  4、行政机关责令停止该工程的施工;

  5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。

  五、竣工验收标准

  工程竣工时,双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后,工地现场应当土地平整、干净整洁,以满足土建施工进场标准的要求。

  六、合同价款

  土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

  七、付款方式和发票

  1、土方工程根据乙方完成的工程量, 并经甲方确认, 完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。

  八、甲方的权利和义务

  1、提供工程施工图;

  2、为乙方提供必要的施工条件;

  3、对施工图或工程量进行变更;

  4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

  5、检查验收乙方完成的工程;

  6、工程质量达不到约定标准时,甲方有权要求乙方继续施工,直到符合约定标准,因此发生的施工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  九、乙方的权利和义务

  1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

  2、负责全部安全责任。

  3、随时接受甲方的监督和检查,以达到甲方土建施工的要求,并提供土方工程组织设计,做到与土建配合施工,分层开挖。

  4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾,不得随意倾倒;

  5、按期完成承包的工程;

  6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的'费用,由乙方承担;施工过程中,乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。

  7、施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定,致使甲方或乙方被行政机关处罚时,均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时,由乙方赔偿;

  8、乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第三人;

  9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如:政府机关检查和其他人员捣乱等。)

  十、因以下原因造成工期延误,经甲方现场负责人确认,工期相应顺延:

  1、设计变更和工程量增加;

  2、一切不可抗拒的自然因素;

  3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。

  十一、因本合同发生的一切争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可向发生地人民法院提起诉讼,胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。

  十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

  1、本合同书;

  2、工程变更签证单;

  3、工程量清单;

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人

  甲方负责人: 联系电话: 乙方负责人:联系电话:施工现场负责人为双方履行合同的代表人,其签署的有效文件为本合同的补充合同。

  十五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表:

  年月日:

土方工程施工合同8

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲方现将 土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同。

  第一条、 工程项目

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:(三)工程内容:

  (四)承包范例:

  按照甲方提供的施工图纸,以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工。 具体包括:

  1、 土石方工程:

  (1)土方开挖、开挖后基面平整。

  (2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方承担)。

  (五)承包方式:包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。

  (六) 承包价格:

  1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成所有工作内容按每立方米元单价综合包干形式承包,以上造价含税金,含余泥渣排放费,工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。

  2、施工中,由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整办法:以现场签证送现场施工员审查,项目预算员审核,项目经理审批,公司预算部审定。

  3、乙方已了解并认同现场施工环境条件,并已在报价中难度予以综合考虑,在施工过程中,不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。

  第二条、工期

  (一)根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容。

  (二)乙方延迟工期,应承担甲方的`一切经济损失。

  (三)如遇下列情况经甲方公司签证后,工期可顺延。

  (1)甲方未能按合同约定履行责任。

  (2)施工期间重大设计变更,必须延长工期的。

  (3)不可抗拒的因素。

  第三条、工程质量标准和保修期

  (一)工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-20xx》中有关规定执行。

  (二)乙方按施工图纸施工,严格控制设计标高,不得超挖和少挖。

  第四条、材料设备供应

  (一)工程材料价差的处理方法,不再另行调整。

  (二)乙方自带机械,机械维修、机械进退场费用自理。

  第五条、工程款支付和结算

  (一)工程款结算方式:乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成所有工作内容,按现场实际发生丈量计算土方量。

  (二)工程款支付方式:乙方每完成1万立方,甲方支付完成工程款50%给乙方,依此类推。土方全部完工付80%,余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清。

  第六条、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、开工前向乙方提供开挖方案。

  2、向乙方提供施工报建、办证等手续所需的相关资料。

  3、协助乙方组织有关单位参加的施工图纸交底会审,督促和配合乙方做好图纸会审纪录。

  4、向乙方提供生产生活用水用电,费用由乙方自理。

  5、审核乙方完成工程量结算书,作为向乙方支付款的依据。

  6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进行处理。

  7、委派人员为现场管理代表,监督工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜。

  8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、乙方必须接受甲方和监理人员的全面监督,遵守工地规章制度。

  2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场,以及妥善保管机具,派工地代表进驻现场。

  3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行(施工及验收规范)及甲方有关部门审定施工方案,确保质量和工期。

  4、乙方应确保施工安全和第二者安全,若因乙方施工不当,违章操作造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并进行赔偿。

  5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。

  6、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。

  7、乙方自行做好材料、设备的保管和保护工作。

  8、在施工过程中,乙方因施工不当,违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏,乙方要承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的一切损失,与其他工程冲破突时由甲方协调解决。

  9、施工过程中,乙方须认真执行合同各项条款,否则甲方有权单方终止合同,并应赔偿由此造成的一切经济损失。

  10、 工程竣工验收后,施工单位人员、机械必须在3天内撤离施工现场。

  第七条、工程验收

  (一)工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  (二)工程施工中,隐蔽工程必须具备隐蔽工程验收签证,检验符合施工规范要求。

  (三) 经甲方确认各项工程具备验收条件,方能办理竣工验收手续。

  第八条、违约责任

  (一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,按合同中第二条第(二)款向甲方偿付违约金,并承担因工期质量问题造成的经济损失。

  (二)遇不可抗拒自然灾害,造成的经济损失,报有关部门规定。

  第九条、其他约定条款

  (一)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。

  (二)乙方应严格按照施工规范甲方的方案进行施工。

  (三)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协方议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。

  (四)合同执行过程中如发生争议,双方应及时协调解决,协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁。

  第十条、合同生效及合同份数

  (一)合同自甲、乙双方签字或盖章生效。

  (二)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,均具有同等效力。工程款付清本合同自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

土方工程施工合同9

  甲方:

  乙方:

  为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务,经甲乙双方友好协商,本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

  一、工程概况

  1、工程名称﹕

  2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

  3、承包内容﹕平整土地(挖、装、运、平)自然压实。

  4、工程数量:约500万立方米(以实际施工量为准)。

  5、工程造价:约4500万元人民币。

  6、承包单位:1—2类土,运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m),按自然方量计算。如运距超出1.3公里,每立方增加壹元叁角人民币,如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的,以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m),按自然方量计算(负责爆破),如双方未能达成共识,由甲方另安排施工队爆破。

  7、承包工期:180天有效工作日,如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

  8、开工日期及完工日期:自20xx年__月__日至20xx年__月__日,具体开工时间以甲方的开工通知书为准。

  二、工程量的计算方式:

  工程计算根据业主所提供的水准点、座标和测定的网络方量,施工图为计算依据,经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中,如业主需要变更标高或变更设计方案,所产生的工程量增减,则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的.数据为结算依据。

  三、结算与付款方式:

  乙方机械及有关人员进场施工3天内,甲方支付工程总造价5%的预付款作为油料费、维修费、生活费等,临时设施由乙方先垫付,后凭发票向甲方报销,此后每月结算一次进度款,每次结算进度款的80%,剩下的20%款项待结算第二次进度款时一起结算第一次余款,以此类推。待工程完工后以验收合格办理结算,双方确认后15天内全部付清工程款。

  四、甲、乙双方责任

  1、甲方责任

  (1)甲方负责总协商、督促业主做好如下工作(三通一平)。

  (2)负责办理开工的一切相关手续,提供给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。

  (3)指派专业技术人员测量,指导协助并制订施工计划,业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。

  (4)负责在开工前三天内向乙方提供施工图纸及其他技术交底工作。

  (5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺利施工。

  (6)因甲方原因造成乙方停工时(三天以上)甲方应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙方1000元、汽车800元、推土机500)。

  (7)甲方负责水电到现场,水电费乙方自理。

  2、乙方的责任

  (1)乙方接到进场开工通知书后,务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工,并在进场前三天内向甲方提供进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件,施工组织设施方案交甲方备案。禁止使用无牌证车辆及报废机械进场施工。

  (2)负责施工人同食宿及临时设施配套工作,做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作,费用由乙方自行承担。

  (3)向甲方提交施工组织方案,每周向甲方提供当期工程进度报表并提供下周的施工计划,会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。

  (4)乙方在施工过程中,要做到文明施工,遵守各项规章制度、法律、法规,安全生产的有关管理规定,严格按安全生产标准组织施工,消除事故隐患,如由于乙方安全措施不当造成的一切安全事故由乙方自行承担一切后果和责任。

  (5)乙方所有进场人员必须办理应办理的各种保险手续。

  五、违约责任

  1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求,按时量完成任务,进度缓慢违反安全规范施工,故意停工,经甲方监理提出整改通知仍未服从,甲方有权另行安排施工队伍施工,乙方无条件退场,余下的工程款甲方不给予结算乙方。作为乙方赔偿甲方的损失。

  2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分根据银行的贷款利息计付给乙方。

  六、其他约定:

  1、本工程如遇到不可抗拒的自然灾害和业主原因而停建或缓建,甲方必须提前15天通知乙方做好各项准备工作并计算已完成的工程量。

  2、本协议的覆行过程中,双方若发生争议,双方本着友好协商解决,如双方协商不能达成共识,任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉。

  3、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充,补充条款与本协议具有同等的法律效力。

  4、本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,工程完工后付清工程款,本协议自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

土方工程施工合同10

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其它规定,为明确工作任务,确保工程质量和施工进度及人身设备安全,经甲乙双方协商,签订合同共同遵守。

  第一项:工程名称

  土地范围内所有土方工程(含挖运回填土方、新建楼房基槽土方、围墙工程、排水沟、小区道路地平硬化等)全部由乙方承包施工。

  第二项:承包方式

  由乙方总承包独立完成施工任务。

  第三项;工程价格

  1、挖运土方单价( )。2、回填方单价( )。3、楼房基槽土方单价( )。4、红岩石单价( )。5、其它工程量按市场价格进行结算。

  第四项:质量标准

  该征地范围内挖填方按甲方要求施工,并根据甲方提供土方平整计算图纸的有关施工要求进行施工,平整施工标高为( ),总挖方( m3),总填方( m3)。

  第五项:工程量:按实际工程量据实结算。

  第六项;双方责任与义务

  1、甲方提供施工图纸一套(土地平整土方计算图)

  2、甲方派技术人员现场配合乙方进行施工。

  第七项:工程工期

  总工期(不含阴雨天)

  第八项:工程质量

  合格。

  第九项:安全

  乙方在施工中造成一切安全工伤事故由乙方负责。

  第十项:付款方式

  乙方工程机械进场动工,甲方预付工程款总金额的30%;乙方完成总工程量的80%时,甲方再付工程款总额的`50%,余款待工程完工经验收合格一次性付清。

  第十一项:其他

  1、本合同未尽事宜,由双方根据工程实际情况协商解决。

  2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。

  甲方:

  乙方:

  日期:

土方工程施工合同11

  机电工程施工协议书

  发包方(以下称甲方):_________________________

  承包方(以下称乙方):_________________________

  根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条、工程项目

  一、工程名称:_____安装工程

  二、工程地点:_____

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条、工程期限

  合同工期总日历天数_____天

  第三条、工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方_____日内支付相关工程费用.

  第四条、甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。

  第五条、安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条、奖惩责任

  1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装,则按_____元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。

  第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条、附则

  本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,自双方代表签字。

  甲方:______________________乙方:______________________

  代表人:___________________代表人:_____________________

  电话:______________________电话:______________________

  日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日