外墙砖施工合同精选8篇
施工单位:(以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将绿城·国际村一期(一)别墅区及小高层外墙砖委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的`权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:绿城·国际村一期(一)工程
2、工程地点:南宁市仙葫开发区西区
3、工程内容:
根据绿城·国际村一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求,别墅区外墙为湿挂花岗岩,小高层外墙为贴条形砖。
二、承包方式:
乙方包工、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保绿城·国际村一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(2)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)配合绿城·国际村一期(一)工程整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(2)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
六、付款方式:
甲方按乙方进度支付进度款80%,待工程竣工验收合格后15天内甲方一次性付清余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表:代表:
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:市区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等:
1、选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、在保修期间(保修期为年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑装饰、装修法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用德原则,双方酒本装饰施工事项协商一致,达成本合同。
一、装修工程概况:
1、装修地点:
面积:平方米;户型:6室一厅两卫
2、装修工程内容:
按照甲方要求进行装修工程施工。
3、装修总价造价为:人民币壹拾捌万肆仟陆佰柒拾捌元整¥元。
4、工程承包方式:包工包料。
5、开工日期自20xx年 5月 1 日起计算;工程期限大约为90天,自开工之日算起
二、甲方义务
1、开工前7天,为乙方入场施工创造条件。
2、提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调施工队与邻里关系。
4、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑德非承重结构或设备光线;负责到有部门办理相应的审批手续。
5、施工期间甲方仍需要部分使用该居室的,负责好施工现场的保卫及消防等项工作。
6、参与工程质量和施工进度的进度的监督及竣工验收。
三、乙方义务
1、施工中严格执行安全施工操作规范;防火规定;施工规范及质量标准;按期保质量完成工程。
2、严格执行有关施工现场管理规定,不得扰民及污染环境。
3、保护好原居室的家具和陈设,保证居室内上下、水管畅通。
4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
四、工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致;签订书面变更协议;同时调整相关工程费用及工期。
五、工期延误
1、对一下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方按约定完成其应的工作影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料和质量不合格而影响质量的,返工费由甲方承担,工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
4、因乙方负责不能按期开工或无故中途停工影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在的问题返工费由乙方承担,工期不顺延。
六、工程验收合格双方签字之日期保修为12个月,在保修期内乙方承担装修工程质量保修责任。
七、甲方向乙方分四次进行付款
1、开工后30日内根据乙方装修进度支付首期费用。
2、开工90日内根据乙方装修进度支付二期费用。
3、工程结束后,验收合格,扣登记总工费的3%做质量保证金外,全部结清工费。
4、保修期满,如无质量问题,所扣3%保证金全部付清。
八、违约责任
1、合同双方当事人的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定;受到惩罚或给对方造成损失均由责任方承担责任;并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续,甲方提前使用火擅自动用工程成品造成损失的,由甲方负责。
3、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方修理工期不顺延。
4、由于乙方原因致使工程延误,每延误一天应向对方支付¥50元违约金。
九、合同争议,解决方式
本合同履行过程中发生的争议,有当事人双方协商解决,也可以有有关部门调节,协商或调节不成的,按下列第2种解决。
1、提交都匀市仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力,双方签字盖章后生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日
范文网后面为你推荐更多施工合同!
(甲方):
(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,经共同协商就甲方校区内的围墙栏杆的刷漆防腐施工事宜达成如下协议:
一、施工地点及内容
1、施工地点:
2、施工内容:围墙栏杆刷漆防腐项目
二、承包方式:包工包料
三、工期:自 20xx 年 8 月 16 日至 20xx 年 8月 22日。(若遇雨雪天及不可抗拒的因素等,需经甲乙双方书面确认后,工期顺延。)
四、工程造价:总价(以竣工验收实际工作量结算为准)。
五、质量要求及单价
1、砂轮机除锈、涂刷底漆红色两遍、防锈漆银色两遍,单价为: 元/㎡
六、付款方式
甲方在总工程量验收合格,核算完总工程量后付该项目总造价全款。乙方需出具甲方所在地全额发票,甲方以现金或转账的形式支付工程款。
七、甲方责任
1、甲方保证乙方施工期间的住宿、水、电需要,费用由甲方承担。
2、施工期间甲方需要临时变更的部分,甲方应提前通知乙方,甲方并承担变更部分的费用。
3、甲方应积极配合乙方的施工。
八、乙方责任
1、施工期间内,由于乙方造成的工程质量问题由乙方负责。乙方在质保期内因质量问题,出现开裂、脱落等现象,乙方必须及时进行免费维修;若乙方不按时保修,甲方有权委托其他施工单位维修,乙方应承担所有维修费用。
2、乙方施工人员应严格遵守甲方对施工现场的规定,确保安全施工。
3、乙方必须服从甲方工地代表的管理。乙方每道施工工序必须经过甲方代表的检验合格后,方可进行下道工序。
4、乙方必须对成品采取保护措施,非甲方责任损坏,乙方必须无偿修复,如不修复将从合同总造价中扣除。
九、工程质量与验收
1、乙方应按照国家规定的施工规范、质量验收规范及质量验收标准施工,工程质量必须符合现行施工、合同约定及验收规范要求。
2、工程竣工后,乙方自检合格后,再通知甲方组织验收。
十、材料供应
乙方采购的所有材料的质量必须符合有关质量标准,施工所用材料合格证、检验报告必须齐全,经甲方验收同意后方可投入使用。十一、安全文明条款
乙方人员在施工过程中必须遵守厂规厂纪,不得随意走动,确保人身安全。上班作业时,必须戴安全帽、工作服、手套、防滑鞋,高空作业必须佩戴安全带、拉设安全绳锁等安全设施。人人必须做到不“三违”即:违章指挥,违章作业,违反劳动纪律。厂内不准吸烟、酒后不得上岗、严禁随地大小便,违者给予罚款论处。乙方在施工过程中必须安全、文明施工,做到工完料净、场地清。
十二、争议:出现纠纷双方本着友好协商的原则解决,协商不成,任何一方均可向建设单位所在地人民法院起诉。
十三、合同终止
甲方付清所有工程款后合同即自行终止
十四、补充协议
未尽事宜甲乙双方另行签署补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章即日起生效。
甲 方: 乙方:
年月日 年月 日
甲方:
乙方:
甲方座落在余井北街商住楼( )幢外墙装修工程由乙方承担施工,经双方协商达成如下意见:
一、工程性质:由乙方包工包料(双包)。
二、施工工艺:刮白水泥两遍,砂纸打磨一遍,外墙漆两遍(白色)。
三、质量要求:不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。
四、工程造价:每平方米玖元玖角(元/m2),按实际完成面积计算工程款。
五、付款方式:工程结束验收后付总额的,余额作为质量保证金在前付清。
六、安全:按施工规范操作,一切安全责任乙方负责。
七、甲方工地现有脚手架,乙方可借用施工,检查加固安全由乙方自行负责。
八、工期:自开工之日起天内完成工程任务。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日
年月日
甲方:
乙方:
经甲、乙双方在有关法规的前提下,对建设项目的负责将市***外墙涂装工程项目协商一致。
一、承包范围:
二、承包内容:
外墙平面涂料工程,包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量;装饰工期要求;安全生产要求;文明施工。
三、承包方式:
乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具(平涂滚筒油扫等)。
四、双方的责任:
1、甲方提供乙方的住宿问题,施工用的材料采购到位;负责协商解决施工中存在的问题。
2、乙方按工程量的.大小,合理安排施工人员,乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工,如拖延工期,按每天罚款伍佰元计算给甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可顺延一天)。
3、乙方在施工中出现人中伤亡事故,由乙方负责。
4、乙方必须为甲方节约材料。
5、乙方施工质量必须达到验收合格,如因施工而造成的验收不合格及质量问题,所造成的一切经济损失由乙方负责。
五、质量要求:乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。
六、涂装材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平涂面漆滚涂两遍。
七、工程量:预计为m2(外墙包工单价为元/m2)包工造价元()以实际验收数目为准。
八、付款方式:乙方进场后,甲方先垫付每个工人每天伙食费元,平涂面漆全部完工,甲方应付工程款的(其中包括:工人每支付的生活费),余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清,如逾期不付,按每天罚款伍佰元计算给乙方。
工程负责人:工程质量监理:
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字生效,具有法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
签订日期:年月日
施工单位:(以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将绿城·国际村一期(一)别墅区及小高层外墙砖委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:绿城·国际村一期(一)工程
2、 工程地点:南宁市仙葫开发区西区
3、 工程内容:
根据绿城·国际村一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求,别墅区外墙为湿挂花岗岩,小高层外墙为贴条形砖。
二、承包方式:
乙方包工、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保绿城·国际村一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(2)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任:
(1)配合绿城·国际村一期(一)工程整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(2)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
六、付款方式:
甲方按乙方进度支付进度款80%,待工程竣工验收合格后15天内甲方一次性付清余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表:
甲方:
乙方:
甲方现有需要外墙漆施工,现将“施工”单包承包给乙方,施工面积计算方式,工价单价为:元/平方米。
一、施工时间:乙方必须保证在(雨天除外)
二、付款方式:工程施工结束,工程验收合格后甲方收到工程全款后一次性付清乙方施工工费。
三、义务与责任:施工期间乙方的施工工具由乙方自备,甲方有义务负责提供乙方施工必需的`水、电等,乙方施工人员的安全责任与甲方无任何关系,由乙方负责人负全责。
四、违约处罚:如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成即为违约行为,乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。
五、本合同若甲、乙双方无异议,签字按手印即产生法律效力,甲乙双方各保存一份,工程完工后本合同作废。
甲方:
乙方:
年月日