防火门安装合同8篇
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，在平等自愿的基础上，双方达成如下合同条款。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程造价：
第二条：合同价款及承包方式：
1、本工程款约为：(人民币：￥ )。
2、承包方式：采用大包干承包方式：即包工、包料、包质量、包安装、包消防验收、包门框边灌砂浆、包安全生产、包劳动福利、包机械及设施、包文明施工及其它不可预测风险包干等，产品质量必须符合国家规范要求及省市消防验收条款。
第三条：付款办法：
本合同签字生效后，先预付乙方定金： 万元，货到甲方工程现场验收后付至总款的;安装完毕后付至总款的;余待消防局验收合格拾天内付清。
第四条：工程施工工期
1、乙方签订合同之日起天完成。
2、如因甲方不能及时提供水电、水泥、砂、场地等及遇人力不可抗拒的自然灾害致使乙方不能按时施工而影响工期时可顺延。
3、第五条：双方责任
1、甲方责任：
(1)、负责提供现场安装图纸，向乙方提供工程的使用要求和技术要求;
(2)、负责现场协调施工、监督检查工程质量;
(3)、负责提供水平线、标高、水电、砂、水泥;
(4)、在施工工程中，该工程如需要变更尺寸应七天内通知乙方。
2、乙方责任：
(1)、负责按甲方已审定的图纸及要求进行施工并配合管理;
(2)、负责该项工程及施工人员的施工安全，并购买安全保险，不管施工过程中发生任何意外伤亡事故，全部乙方负责;
(3)、负责门框边灌水泥砂浆饱满，及窗框外防水胶，确保工程产品质量，确保符合省市消防验收标准并保证消防验收的通过;
(4)、如因产品不符合消防验收而造成甲方损失由乙方负责;
(5)如乙方不能按期完成，甲方有权解除合同并拒付货款。
第六条：其它
1、本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可有权向本合同工程施工所在地的人民法院仲裁;
2、本合同双方签字后生效，到工程结清工程款之日起自然失效。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：(代表)乙方：(代表)
签订时间：年月日
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，在平等自愿的基础上，双方达成如下合同条款。
第一条：工程概况
1、工程名称：英德市英州明珠住宅楼
2、工程地址：英德市英州大道旁
3、工程造价：
第二条：合同价款及承包方式：
1、本工程款约为： (人民币 ：￥ )。
2、承包方式：采用大包干承包方式：即包工、包料、包质量、包安装、包消防验收、包门框边灌砂浆、包安全生产、包劳动福利、包机械及设施、包文明施工及其它不可预测风险包干等，产品质量必须符合国家规范要求及省市消防验收条款。
第三条：付款办法：
本合同签字生效后，先预付乙方定金： 万元，货到甲方工程现场验收后付至总款的 ;安装完毕后付至总款的. ;余 待消防局验收合格拾天内付清。
第四条：工程施工工期
1、 乙方签订合同之日起天完成。
2、 如因甲方不能及时提供水电、水泥、砂、场地等及遇人力不可抗拒的
自然灾害致使乙方不能按时施工而影响工期时可顺延。
3、 第五条：双方责任
1、 甲方责任：
(1)、负责提供现场安装图纸，向乙方提供工程的使用要求和技术要求;
(2)、负责现场协调施工、监督检查工程质量;
(3)、负责提供水平线、标高、水电、砂、水泥;
(4)、在施工工程中，该工程如需要变更尺寸应七天内通知乙方。
2、 乙方责任：
(1)、负责按甲方已审定的图纸及要求进行施工并配合管理;
(2)、负责该项工程及施工人员的施工安全，并购买安全保险，不管施工过程中发生任何意外伤亡事故，全部乙方负责;
(3)、负责门框边灌水泥砂浆饱满，及窗框外防水胶，确保工程产品质量，确保符合省市消防验收标准并保证消防验收的通过;
(4)、如因产品不符合消防验收而造成甲方损失由乙方负责;
(5)如乙方不能按期完成，甲方有权解除合同并拒付货款。
第六条：其它
1、 本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可有权向本合同工程施工所在地的人民法院仲裁;
2、本合同双方签字后生效，到工程结清工程款之日起自然失效。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：(代表) 乙方：(代表)
签订时间：
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/M2，乙级防火门价格为363元/M2，独立防火窗价格为520元/M2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的.，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
20xx年1月15日
需方：(甲方)
供方：(乙方)
经双方友好协商，本着自愿平等、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，就木质防火门的制作安装工程，达成如下协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：乙方包工包料
4、承包内容：甲方提供图纸所示的所有木质，甲、乙、丙级防火门及防火窗的加工制作及安装(面板颜色为 灰 色，以样品为准)。
二、合同价：结算及付款方式：
1、结算：依据实际完成工程量据实结算，面积计算是图纸洞口尺寸长乘宽。
2、付款方式：
合同签订后，支付工程款 元;框按完付工程款的30%。门扇按完付总款的85%;五金安装完毕付到总款的 ，有关部门验收后付到总款的 ，壹年保修期满付至总价款的100%。
三、验收标准
按国家收费标准。
四、双方责任
(一)甲方责任
1、负责组织提供防火门窗的规格、型号及技术交底。
2、负责与总包单位协调水电及施工便利条件。费用甲方负责。
3、随时到乙方单位检查产品生产、种类进度等情况。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方责任
1、向甲方、监理和总包提供合格产品并负责产品的检测、检验所要求的各项验收资料、竣工资料。
2、保证工程如期验收合格，承担施工期间的安全、工伤责任和由此产生的费用，服从甲方的管理，确保文明施工。
3、安装部分由乙方全部承担，达到交工验收条件。
五、合同工期
按甲方要求确定具体工期配合土建工程进度，确保交工时间。因甲方设计变更原因、不可抗力事件、非乙方原因影响施工的工期可顺延。
六、违约责任
乙方如未保质按期完成工程，因此造成的工期拖延及其他一切损失由乙方承担。甲方如未尽自己职责或付款不及时，造成的损失由甲方承担。
七、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。本补充合同与原合同有同等法律效力。 本合同履行过程中如发生争执，由双方友好协商解决，协商不成可向乙所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
需方：(甲方)
供方：(乙方)
经双方友好协商，本着自愿平等、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，就木质防火门的制作安装工程，达成如下协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：乙方包工包料
4、承包内容：甲方提供图纸所示的所有木质，甲、乙、丙级防火门及防火窗的加工制作及安装(面板颜色为 灰 色，以样品为准)。
二、合同价：结算及付款方式：
1、结算：依据实际完成工程量据实结算，面积计算是图纸洞口尺寸长乘宽。
2、付款方式：
合同签订后，支付工程款 元;框按完付工程款的30%。门扇按完付总款的85%;五金安装完毕付到总款的 ，有关部门验收后付到总款的 ，壹年保修期满付至总价款的100%。
三、验收标准
按国家收费标准。
四、双方责任
(一)甲方责任
1、负责组织提供防火门窗的规格、型号及技术交底。
2、负责与总包单位协调水电及施工便利条件。费用甲方负责。
3、随时到乙方单位检查产品生产、种类进度等情况。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方责任
1、向甲方、监理和总包提供合格产品并负责产品的检测、检验所要求的各项验收资料、竣工资料。
2、保证工程如期验收合格，承担施工期间的安全、工伤责任和由此产生的费用，服从甲方的管理，确保文明施工。
3、安装部分由乙方全部承担，达到交工验收条件。
五、合同工期
按甲方要求确定具体工期配合土建工程进度，确保交工时间。因甲方设计变更原因、不可抗力事件、非乙方原因影响施工的工期可顺延。
六、违约责任
乙方如未保质按期完成工程，因此造成的工期拖延及其他一切损失由乙方承担。甲方如未尽自己职责或付款不及时，造成的损失由甲方承担。
七、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。本补充合同与原合同有同等法律效力。 本合同履行过程中如发生争执，由双方友好协商解决，协商不成可向乙所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/M2，乙级防火门价格为363元/M2，独立防火窗价格为520元/M2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的`，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
20xx年1月15日
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/M2，乙级防火门价格为363元/M2，独立防火窗价格为520元/M2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的`强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
20xx年1月15日
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
六、付款方式：
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的`品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日