机电安装合同范本范文集合3篇
下面是范文网小编收集的机电安装合同范本，以供参考。
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
塔机型号：QZT-63
塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
塔机安装说明书
塔机安装高度说明：
(二)、安装塔机时间地点
地点：兰大渝中校区
时间：20xx年某月某日
(三)、费用及付款
安装费、安检费资料费。
安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
提供安装塔机的全部技术资料
提供安装塔机的整件和合格配件。
提供《甘肃建筑起重机械登记表》
督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
合同一经双方签字、盖章即生效。
合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：
承包方：
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
塔机型号：QZT-63
塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
塔机安装说明书
塔机安装高度说明：
(二)、安装塔机时间地点
地点：兰大渝中校区
时间：某年某月某日
(三)、费用及付款
安装费、安检费资料费。
安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
提供安装塔机的全部技术资料
提供安装塔机的整件和合格配件。
提供《甘肃建筑起重机械登记表》
督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
合同一经双方签字、盖章即生效。
合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：
承包方：
年月日：
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
1、工程项目
工程名称： 装修工程
工程地点： 南京
工程内容： 装潢装修
2、工程价款
工程总价款： 元
如果在乙方安装施工过程中，因甲方提出的工程的更改而导致工程量增加或减少的，甲方应在全部工程完工后，由乙方凭更改工作联系单在本合同确定的工程总价款的基础上进行结算。
3、工程期限(确定工程开工日期的，按执行;未确定开工日期的，按执行。)
全部工程自 20xx 年 9 月 某日开工，至 20xx 年 1 月 20 日竣工。
全部工程的具体开工日期由甲方提前5天以书面形式通知乙方。甲乙双方应于开工日期确定后十五天内签订关于工程期限的补充条款。
4、甲方的义务
按合同约定的付款方式按时足额拨付工程款。
负责协调安装施工单位与土建施工单位的联系工作。
工程交付前，根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
5、乙方的义务
乙方须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及施工图纸和技术附件中的设计要求组织施工，确保质量全部达到设计要求，一年之内免费包修，并负责终生维护保养。未经甲方书面同意不得擅自分包工程。
乙方须严格按照施工图纸和技术附件施工，并不得随意变更设计。如乙方发现施工图纸、技术附件有错误或严重不合理的地方，须以书面形式通知甲方，由甲方在7天内提出修改或变更设计方案后才能施工。
如果在工程施工过程中，由于工艺调整等原因而由甲方提出的工程的更改，乙方须积极配合。
乙方负责相关部门的中间检查验收工作及施工用临时水电、管线等的安装和拆除。
乙方负责施工现场的文明施工。如乙方在施工过程中损坏甲方的建筑、地坪、设备、绿化等设 施，由乙方负责赔偿，该赔偿款项在甲方支付乙方的工程款中扣除。若因工程施工造成设备事故及施工人员的人身伤亡事故均由乙方全面负责并承担赔偿责任;甲方 承担连带责任的，乙方应对甲方承担的责任给予全额赔偿。
施工期间乙方施工人员的食宿由乙方自理。
乙方须提供相关竣工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。
甲方提供的技术文件、工程资料、技术数据及图纸视为机密，乙方须注意保密，不得复印或向第三方泄露。甲方发现乙方有向其他第三方泄露上述资料、信息的，乙方须向甲方支付10万元作为违约金，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。
乙方保证对提供的产品及服务不存在专利、著作、商标等知识产权方面的缺陷，乙方应赔偿甲方由于乙方的产品及服务被证明侵犯了在中国合法注册的知识产权而引起的索赔。
0乙方提供的产品及服务应该符合国家有关环保法律法规的规定(含甲方ISO环 境体系要求)，不能造成环境污染;同时该产品还应符合甲方OHSMS职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员健康造成伤害。如不 能符合上述规定，甲方有权要求降价或取消本合同，乙方对此承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。
6、工程验收
本工程按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及甲方提供的施工图纸和说明书进行验收，甲方在收到乙方提交的竣工资料和所有资质证书后一个星期内进行验收。
7、不可抗力
不可抗力是指发包方和承包方在订立合同时无法预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重的火灾、洪水、台风、地震等自然灾害的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后某日内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认;同时受影响方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
8、违约责任
按照本合同第4条的约定，如乙方未按时完工的，乙方每延期完工一天按照工程总价的千分之三向甲方支付延期违约金。
如按照本合同第8条规定，安装工程的验收不合格，乙方承担工程总价款3%的赔偿金，该赔偿金从工程款中扣除，并由甲方限定期限要求乙方整改，整改完成后，甲方仍按照本合同第8条规定进行验收，验收仍未通过的，由甲方选择继续要求乙方限期整 改或者终止合同。因工程未通过验收而引起的一切责任由乙方承担。
在施工期间，甲方不定时对工程进行检查，如发现乙方违反甲方图纸施工、施工材料不能达甲方要求或图纸要求，甲方有权要求乙方进行整改返工，由此造成甲方的一切直接与间接损失均由乙方承担赔偿，且竣工工期不变。
9、争议解决
凡与本合同有关的争议，双方应首先协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的法院申请诉讼解决。
10、其他
施工图纸、技术附件等作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日