供货合同范本42篇 一般供货合同范本
下面是范文网小编整理的供货合同范本42篇 一般供货合同范本，以供参考。
购货方：(甲方)
供货方：(乙方)
根据中华人民共和国《合同法》相关规定，甲乙双方本着平等互利的'合作原则，就甲方承建寿阳县城中心区I2地块棚户区改造新建安置房项目1、4、5楼的钢材供货具体事宜经甲乙双方友好协商达成如下协议：
一、钢材生产厂家要求：
双方同意以长钢、海鑫、敬业双方认可且符合国家标准的钢材为准，如甲方另需其他品牌钢材时乙方应按时、按量供应，价格同第三条。
二、供货总量：
此工程钢材总需求量(供货量)约20__吨。
三、钢材供货价格：
依据所供钢材品牌当日钢铁钢材网价格上浮 元(有备注价的以备注价为准)，并依此单价根据实际供货量按实结算。
四、供货时间：
甲方需提前三天提供每批次具体用量计划，根据甲方提供的需求计划，乙方必须在两天内将货送达工地。
五、结算方式及期限：
工程总供货约20__吨。
1.钢材结算方式：
每批钢材送至工地，随车必须向甲方提供本批次钢材出厂合格证。甲方应积极派人收料并及时出具收料单，乙方每次收款须向甲方出具对应的收款收据，并以此作为结算凭据。
2.付款方式：
正负零以下工程所需钢材约500吨，乙方需垫资100万钢材款，在乙方进场钢材达到100万时，甲方需付乙方50万，工程至正负零时，甲方需付给乙方全部材料款的85%。谅解期为20天，资金占用费正常。
六、运输方式和费用：
运费、装费由乙方承担。(钢材单价已包含二项费用)。
七、产品质量验收标准：
执行现行国家标准：线材__，螺纹GB1499-20__。
八、产品质量验收办法：螺纹检尺，线材过磅。
每批钢材送至工地，甲方可以进行重量复核，在要求范围内，重量以库房提货地重量为准;同时甲方须在三日内进行质量检测，经检测合格后方可使用。若产品质量出现异议，甲方应在三日内向乙方提出，不合格产品由乙方承担退货所造成的一切损失，退货期间因钢材导致的工程停工，停工经济损失由乙方承担，甲方不得对有异议钢材用于工程实体。
九、违约责任：
1.如甲方原因未按合同约定条款支付乙方货款时，甲方不得擅自与其他钢材供货商进行合作，否则将每日承担所欠货款的3%作为违约金付给乙方。
2.如乙方未按甲方所提供的吨位、时间、品牌供应时，所造成的工期及一切经济损失由乙方承担。
十、解决合同纠纷的方式：双方当事人协商解决，解决不成可向寿阳县人民法院提起诉讼。
甲方(公章)
法定代表人(签字)
电话：
委托代理人(签字)
电话：
年 月 日
乙方(公章)
法定
代表人(签字)
电话：
委托代理人(签字)
电话： 年 月 日
供方：_______________签约地点：_______________
需方：_______________签约时间：_______________
一、产品名称、型号、数量及金额
产品名称：_____________________________
规格型号：_____________________________
单位：_________________________________
数量：_________________________________
单价：___________________________（元）
总金额：_________________________（元）
备注：_________________________________
合计人民币金额（大写）：_______________
二、质量要求、质量负责条件和期限
供方保证所带给的产品贴合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的状况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。
三、合作方式
根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格带给给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。
四、权利和义务
供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得透过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。
以上条款任何一方违约都将追究法律职责。
五、解决合同纠纷的方式
1。未尽事宜，双方友好协商解决。
2。交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。
3。向合同履行地法院起诉。
六、供方在规定时间内（按照货量而定）备货完毕，需方能够请供方代办运输，由此产生的费用由需方承担。
七、合同有效时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
供方名称：_____________________
供方盖章：_____________________
供方身份证：___________________
需方名称：_____________________
需方盖章：_____________________
需方身份证：___________________
甲方(需方)
乙方(供货商)
本学期由_____为甲方食堂供应_____.为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：
甲方：_______以下简称甲方
乙方：_______以下简称乙方
根据《中华人民共和国建筑法和劳动法》的有关规定，本着互惠互利的原则，甲方将_______保温节能材料由乙方供货，经双方协商一致，达成以下协议望共同遵守：
一、供货地点：_______
二、工程名称：_______
三、材料名称：_______
四、价格：按实际施工外墙保温面积计算______元/平方米(含税材料价格)、(不含人工费)。
五：_______施工完毕后按实际已完工程量付___%材料款。在建筑节能验收合格备案后除预留5%的保修金，其余一次付清。
六、质量和管理：乙方必须按甲方要求提供材料符合设计和规范要求。乙方负责提供材料生产厂家的资质，生产许可证，厂家的检验报告及各种材料进场后的复检报告。所提供资料必须按规范规定要求，符合建筑节能相关标准要求。同时做好施工技术交底，乙方负责技术指导并负责保证通过节能验收。在施工中所出现材料、施工质量问题造成损失均由乙方承担责任。现场钻芯取样由乙方安排负责并承担费用。
七、供货时间：以甲方电话通知为准，乙方必须按甲方通知的时间及时供货，不得耽误施工工期，若因乙方供货不及时造成停工，由乙方负责承担经济损失。
八、本协议一式两份：甲乙双方各持一份，双方签字之日起生效，工程完工后结清余款后自动失效。
甲方(公章)：_______
乙方(公章)：_______
法定代表人(签字)：_______
法定代表人(签字)：_______
20___年___月___日
20___年___月___日
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国食品合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上达成以下协议： 合作内容：甲乙双方经协商后，甲方指定乙方为甲方唯一供应商。 供应项目：鲜猪肉及其分割产品。
甲方责任：
(1)、甲方根据市场情况，与乙方协商并确定对乙方所供货物价;
(2)、根据甲方账务部门结账方式和时间，甲方结账方式为转账支票，乙方所开发票须为商业企业发票(甲方不按时结清货款，乙方有权解除协议，甲方按总货款的百分之十给予乙方违约金赔偿);
(3)、在合同期间，遇甲方暂停营业或是其他情况，甲方应及时通知乙方，并结清货款;
(4)、对账日期：每月15日17日，以甲方开具黄色入库单为依据。
乙方责任：
(1)、乙方向甲方提供各种证件副本，所供货品必须保证质量及食品安全法的相关规定;
(2)、供应猪肉及分割产品时，向甲方提供各种动物产品检疫证明，货物要新鲜、无异味、无变质;
(3)、甲方指定专人对乙方货物进行验收、入库;
(4)、因乙方造成甲方脱销、滞销、质量问题等，责任由乙方负责。 合同期限：
本合同自 年 月 日生效至 年 月 日结束。 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方友好协商解决，出现纠纷在甲方所在地人民法院解决。合同期满后，在同等条件下，本着合作优先的前提考虑继续合作。
甲方： 乙方：
经办人： 经办人：
年 月 日 年 月 日
订立合同双方：
供方：需方：
供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
第二条 商品质量标准
商品质量标准可选择下列第项作标准：
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议：
第一条 产品名称、规格型号和数量：见附件
第二条 产品质量、技术标准：
1、如果产品属于标准产品，则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
2、如果产品属于非标准产品，必须以技术要求形式单独予以明确，作为合同的有效组成部分;无明确说明的，视为按标准产品处理。
第三条 产品的交货方式：
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条 验收方法及提出异议的期限：
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的，甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。
第五条 合同款的结算方式及期限：
1、付款方式;
2、本合同总价款为人民币;
3、合同签订后，甲方提供最终供货清单，甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前，甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。
第六条 产品的交(提)货期限：
1、双方协商，以不耽误工期进展为原则，甲方提前10天通知乙方，乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点;
2、如乙方因故不能按时交货，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的，交货期限重新确定。
第七条 产品质量责任和售后服务条款：
1、产品质量保证期：以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，乙方负责免费维修，若损坏原因不属于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条 违约责任：
1、 甲方取消订货合同总价款
2、 如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第十条 解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
购货单位：
供货单位：
年月日：
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
为保护供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方充分磋商，签订本合同，并共同信守。
一、货物名称：
1、 规格：数量：： 规格：数量：：
规格：数量：：
2、 规格：数量：：
规格：数量：：
二、供货时间、地点、方式：
1、供货时间：
2、供货地点及供货方式：
三、质量要求、技术标准：
做工精细，保证约定色泽及品质，严格执行规格标准。
四、验收方式：
1、验收时间：
2、验收方式：
五、售后服务：尺码大小不符合要求的供方必须无条件更换。
六、付款方式、期限：转账形式，20xx年12月30日以前付款。
七、本合同一式两联，供方、需方各执一联，由供需双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
国电电力大连庄河发电有限责任公司
2×600MW机组新建工程
分散控制系统（DCS）
供货合同
买方：国电电力大连庄河发电有限责任公司
卖方：北京国电智深控制技术有限公司
二0XX年二月
买方合同号：ZDs20xx-005
卖方合同号：S-20xx-020
合同签字时间及地点：20xx年2月14日
合同签字地点：大连庄河市黑岛镇
买方：国电电力大连庄河发电有限责任公司
卖方：北京国电智深控制技术有限公司
买卖双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。
目录
1定义 ................................................................................ 3
2 合同标的 ........................................................................... 3
3供货范围 ............................................................................ 4
4 价格 ............................................................................... 4
5 支付与支付条件 ..................................................................... 4
6 交货与交货条件 ..................................................................... 5
7 包装与标记 ......................................................................... 6
8 设计、服务、技术指导和联络 .......................................................... 7
9 标准与检验 ......................................................................... 8
10 安装、调试、试运行、性能考核试验和验收 ............................................. 9
11 保证、索赔与罚款 ................................................................. 11
12 保险 ............................................................................. 12
13 税费 ............................................................................. 12
14 分包与外购 ....................................................................... 13
15合同的变更、修改、中止和终止 ...................................................... 13
16不可抗力 .......................................................................... 14
17合同争议的解决 .................................................................... 14
18专利权 ............................................................................ 14
19合同生效 .......................................................................... 14
21 法定地址 ......................................................................... 15
附件 价格表 ......................................................................... 17
履约保函（格式） .................................................................... 28
1 定义
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
“买方”是指国电电力大连庄河发电有限责任公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
“卖方”是指北京国电智深控制技术有限公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。
“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。
“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。
“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如本合同附件2所列示和规定。
“监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。
“性能验收试验”是指为检验本合同附件1规定的性能保证值按本合同附件5规定所进行的试验。
“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明己达到了合同附件1规定的保证值后，买方对每台机组合同设备的验收。
“最终验收”是指买方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。
“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
“电厂”是指国电电力大连庄河发电有限责任公司。
“技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
“现场”是指位于国电电力大连庄河发电有限责任公司2×600MW超临界机组工程工地，为买方安装合同设备所在地。
“备品备件”是指根据本合同提供的DCS的备用部件，包括随机备品备件和3年商业运行及第一次大修用备品备件。
“随机备品备件”是指在安装、调试时所需的备品备件。
“试运行”是指整机在调试和电厂试运行阶段进行的运行。
“机组”是指锅炉、汽轮机、发电机和附属设备组成的一套完整的设备。
“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和／或签名的文件。
“分包商”或“分供货商”是指由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。
“设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
“运杂费”是指合同设备从卖方始发站（车上）到交货地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费、保险费及运输过程中发生的各种费用。
2 合同标的
本合同遵循合同双方买卖自愿的原则。
本合同所订设备将用于国电电力大连庄河发电有限责任公司2×600MW超临界机组工程。
设备名称、型式、数量
设备名称：DCS
设备型式：见技术协议
数 量：见技术协议
凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。
设备的'技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。
卖方提供合同设备的供货范围按合同附件2。
卖方提供的技术资料按合同附件3。
卖方提供的技术服务按合同附件7。
卖方提供设备的运输及保险。
3供货范围
合同供货范围详见附件2。
合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责按买方要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题
4 价格
本合同价格即合同总价为元（大写人民币：壹仟柒佰玖拾贰万元整）。
本合同价格包括合同设备、随机备品备件和专用工具及技术服务费用的价格，其中合同设备价格包括合同设备本体价格、技术资料，以及合同设备的税费、运杂费（提供运输发票）、保险费等与本合同有关的所有费用。
合同设备价格为1098万元。
其中第一套合同设备价格为698万元（大写：陆佰玖拾捌万元整），第二套合同设备价格为400万元（大写：肆佰万元整）;第一套部分包括:#1机DCS、公用系统、辅控系统设备，第二套部分包括：#2机DCS。
合同设备的工程费（EDPF-NT分散控制系统软件包费用）为694万元。
合同设备从制造厂的始发站到交货地点的运杂费（含大件运输措施费）为免费。
合同的分项价格见价格表。
本合同总价在合同交货期内为不变价。
5 支付与支付条件
本合同使用货币种类为人民币。
付款方式：银行汇票或电汇。
合同设备款的支付：
合同生效日期起1个月内，卖方提交金额为合同设备总价格的10％不可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10％的财务收据（正本一份，复印件四份），买方审核无误后1个月内，支付给卖方合同设备价格的10％做为预付款。
卖方按交货顺序在在规定的时间内将每套设备运到交货地点，并将下列单据提供给买方，买方验明无误后1个月内支付该套设备价格的50%。
由买方授权代表签署的该套设备的“验货证明” (正本一份，复印件四份)；
由买方监造代表签署的该套设备的“出厂前检验记录文件”
该套设备的详细装箱清单(正本一份，复印件四份)；
该套设备的质量检验合格证明(正本一份，复印件四份)；
金额为该套设备价格的100%的商业发票(正本一份，)。
第一条目的和背景条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
交货地址：_________
供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条供应要求及价格
数量(m3)单价(元/m3)货款金额(万元)最终以实际结算为准。
上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
结算方式：
约定的结算期限：
送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
付款方式和期限：
第五条质量标准和验收
乙方应对供应材料的质量负责。
材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。。
乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。
材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
第九条违约责任
非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同附以下附件：_________
甲方(签章)：________乙方(签章)：_________
法定代表人：__________法定代表人：___________
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，就雁塔南路道路部分铺装石材事宜签订本供货合同，双方必须严格遵守。
一、协议要约
1、甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售部分铺装石材产品（主要石材的名称、数量、规格、单价详见本合同附件一《石材供料清单》）。
2、 乙方确保所有石材编号进场，进场同时须出具相关技术资料及合格等级证明。
3、乙方进场的石材产品品质应符合认可的封样材质
4、甲方负责提供门道路铺装石材规格、尺寸、数量及相关设计施工图。
二、清单单价：
注：具体数量以实际发生数量为准。
三、质量要求及技术标准
1、 乙方按双方结合图纸规格共同确认的《石材供料清单》及国家行业标准JC 205—1992等要求进行加工、交货。
2、乙方所供石材必须确保为合格产品，不允许有明显色差及水纹，光面板必须保证高光洁度。石材厚度、平面几何尺寸、平整度及对角线精确度误差等均须满足JC205—1992相关规定。
3、石材花色和纹理必须与样品一致。石材进场后，必须经甲方现场验收合格。
4、乙方包装质量应符合石材产品在正常条件下安全装、运输的要求。
四、协议价款与支付方式
主要品种、规格石材的单价详见《清单单价》，表中石材单价均已包括加工制作费、运输费、税金等一切费用。
五、付款方式
供货完毕，每批材料到场后甲方支付货款的75%，余款待乙方向甲方提供足额的材料发票后，甲方按材料到工地经验收合格的使用数量，二个月内向乙方支付全部工程材料款完毕。
六、交货、运输及验收
1、乙方
本协议履行过程中发生争议，双方另行协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议双方签字、盖章即生效，此协议尽作为双方就上述事项约定之用，结算完毕后，该协议自行中止，本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。
甲方（盖章）：
委托代理人：
乙方（盖章）：
委托代理人：
年 月年 月
日 日
合同编号
供方：
需方：
签约时间：年月日
一、产品名称
编号
数量
金额
品牌
规格
色彩
编号
单位
数量
单价
总金额
备注
合计人民金额（大写）：
二、质量要求及检验标准：按现行标准执行。
三、交货地点：
四、运输方式：
五、包装标准及费用：
纸箱包装，由供方负责；包装物不回收。
六、验收方法及提出异议期限：
提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。
七、结算方式：
现款提货，合同签订后需方付总款的为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、供货时间：
年月日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在年月日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
九、违约责任：
按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、解决合同纠纷的方式：
协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项；
异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准；
以双方封样为准。
十五、其他；
供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期；
从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
供方
单位名称（章）：开户行：帐号：
法人代表（委托人）委托代理人：电话：
需方
单位名称（章）：单位地址：
法人代表（委托人）：委托代理人：电话：
购货方：（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
经过甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方提供甲方现有教练车日常维护、保养所需零配件等事宜达成如下协议：
一、甲方的责任和义务
1.甲方必须将现有教练车的车号、车型、发动机型号，底盘型号等详细档案列出明细告知乙方，便于乙方及时调货、通报价格之用。
2.甲方次月初将上月所购配件的日常使用情况，质量如何，有无异常现象等资料反馈给乙方便于乙方与厂家联系更换。
3.甲方从乙方购置的总成件、组合件、纯正部件、横向产品中的大件（如轮胎、电瓶等），应同乙方确认做出标记，以备在保修期内更换。
4.甲方平时突发事件所需配件和应急配件需在当日晚八点前凭旧件报给乙方备货。
5.甲方以月结的形式于每月末与乙方核对购置清单无误后于次月10日内对公转账付款。
二、乙方的责任和义务
1.乙方对甲方现有车辆所需的零配件实行24小时服务，负责送货给甲方，并对所供配件质量承担全部三包责任。
2.乙方对提供给甲方的总成件、组合件、纯正部件、横向产品中的大件。分别做上标记加以确认。在在国家规定的三包标准与厂家承诺的三包范围内进行更换。
3.乙方应定期与甲方联系，对所售零配件给甲方日常使用的情况进行跟
踪服务，以确保甲方车辆的正常运营。
4.乙方销售给甲方的各种零配件均以市场批发价与甲方结算。
5.乙方每月底与甲方核对当月甲方所购置的零配件品种、数量、单价等无误后，按税务要求开具正规发票给甲方，甲方付款。另：应急维修乙方代购的配件也参照此条款月底结算。
6.乙方对甲方所需的应急用零配件，有义务帮助其另行购置，并对其质量承有三包责任。
三、争议解决
1.本协议未尽事宜或规定不明之处由甲、乙双方通过友好协商解决，违反本协议引起争议的，由甲、乙双方友好协商解决，如协商不成，向甲方所在管辖权的人民法院提起诉讼。
2.双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。
四、其它事宜
1.本协议期限为壹年，自20xx年4月日至20xx年4月日，供货期满，如需续约，双方另行协商，签订协议。
2.协议签定时，乙方应向甲方提供真实有效的营业执照、法人身份证复印件和对公账号信息等。
3.未尽事宜，由甲方在双方在平等协商的基础上签订补充协议。
4.本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方单位签章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代理人：授权代理人：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
订货方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：
第一条 产品名称
品牌：银丰牌真石漆
第二条 质量要求标准
1、质量标准：相关的国家标准。
2、乙方提供必须提供产品说明书、质量保证书
第三条 供货品名、型号、数量、单价、总价款
第四条 交货时间、地点及运输方式
1、甲方须在工程涂刷前天向乙方订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙方在接到甲方订单后 天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点，到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙方原因造成供货时间延误的，应赔偿甲方损失 元/天;如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。
2、交货地点：
3、运输方式：
第五条 验收时间、地点及标准
1、验收时间：甲方在乙方交货时进行共同验收。
2、验收地点：即乙方交货地点。
3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。
第六条 施工中质量保证措施
1、为确保乙方所供产品施工后的质量品质，甲方必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：
1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理;
2) 施工次序;
3) 施工时环境温度限制;
4) 成品保护。
2、甲方在乙方工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙方应保证外墙涂装质量7~20xx年颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。
3、如甲方未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲方承担相应责任。如甲方按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙方材料质量问题，由乙方承担相应责任，并承担由此为甲方造成的一切经济损失。
第七条 付款方式
1.货到付款
第八条 提出异议的时间和方法
甲方对乙方的货物质量有异议，须在货到甲方之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。
第九条 违约责任
1、甲方的违约责任
1)甲方中途无故退订单的，应赔偿乙方直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。
2)甲方延期提货，应向乙方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲方违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙方支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。
3)甲方未按合同约定付款的，应向乙方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额
4)甲方如错填到货地点、接货人或对乙方提出错误异议，应承担乙方由此产生的直接和间接损失。
2、乙方的违约责任
1)乙方中途无故终止订单的，应赔偿甲方直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。
1)乙方所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙方负责调换并承担由此给甲方造成的一切损失。
2)因乙方的原因逾期交付货物的，应向甲方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算;乙方违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲方支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。
3)乙方货物错发到货地点、接货人的，乙方除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲方因此多支付费用两倍的金额;但甲方必须提供因乙方原因多支付费用的证明。
第十条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。
3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。
第十一条 争议解决
甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。
第十二条 其他事项
1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。
2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲方的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲方必须在变更后的 日内书面通知乙方并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙方。否则，应承担相应责任。
4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计三页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【必备】供货合同模板锦集8篇】
供方： （简称甲方） 需方： （简称乙方） 为明确买卖双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
一、购销模板规格 915x183 ，价格 43 ，方木规格 标准格，价格、规格以供货单为准。
二、乙方地址：
三、付款方式及时间：
首次付款时间： 货到一半 ，二次付款时间：8层付总款的80%，余款封顶后付清。
四、以上单价不含税金，如需开发票，税金按总金额的4%计算。
五、甲方向乙方提供的模板，保证乙方能在约定的时间内重复使用 6 次，在使用过程中如出现开胶、脱层现象，小于5%的应视为正常，大于5%的甲方应负责调换，不能调换的应协商补偿，不得推脱责任。
六、乙方按合同规定时间向甲方付款，时间为7天，如果付款时间向后延误超过一个月，乙方需向甲方支付未付款的10%作
为违约金，超过二个月按20%作为违约金，以此类推。
七、甲方向乙方供货时，乙方指定收货人为签字为算，其它人除乙方负责人外，不得随意签名打条。
八、签定合同时，乙方需要提供负责人、项目经理、收货人的身份证复印件一份。
九、若双方发生纠纷，在卖方所在地人民法院诉讼，所产生的费用均由买方承担。
十、本合同一式二份，双方签字后生效。
甲方负责人（供方）：
身份证号码：
签订合同时间：年月日
乙方负责人（需方）：
身份证号码：
签订合同时间：年月日
供货合同范本一：
甲方(需 方)：
乙方(供货商)：
本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双
方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：
1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执
照，并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件(供甲方备案)。
2、乙方必须按甲方指定的食品(原料、调料)品名、
规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。食品供货合同范本3、乙方所供食品(原料、调料)的卫生、质量及包装
等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料：
食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。
5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格按照批
发价或优惠价确定。
6、货款按月结清。
7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。
8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同执
行时间为一学期：自201 年 月 日起至201 年 月 日止，合同期满另行续订。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表或代理人签名： 经营负责人签名：
电话：电话：
地址：地址：
供货合同范本二：
合同号： 买方(甲方)： 签订地点：××
卖方(乙方)： 签订时间：20××年××月××日
经友好协商达成如下买卖协议：
一、定义
“合同”指本合同以及与其相关的订单、附件和补充规定。
“价格”指由双方商定的产品和服务的价格。
“产品”指相关订单所列产品。
“服务”指相关订单所列的服务。
“订单”指甲方发给乙方的包含产品型号、数量、价格、交货条款、交货时间、支付条款等内容的正式订货通知，是唯一授权乙方按照本合同履行交货义务的文件。
“生效订单”指经甲、乙双方确认盖章后的订单。
二、合同组成长期供货合同
1、依据本合同所制定的订单、补充订单及相关修订书，与合同构成一个统一的整体，与本合同具有相同的法律效力。
三、价格条款
价格：乙方按照一定的价格向甲方提供产品和服务。生效订单中被甲方确认的价格是甲方应付给乙方货款的唯一凭证。除非双方另有约定，乙方无权以任何理由要求甲方支付订单价格以外的其他任何款项。
乙方提供给甲方的产品价格不能高于同条件下其提供给其他用户的产品价格。
报价：乙方接到甲方询价单后，需尽快报价，尽量按照询价单中要求报价的日期之前向甲方报价，乙方应以最优惠价格向甲方报价。在供货数量发生较大增长时，甲方有权要求乙方重新调整产品的价格。乙方对甲方的报价必须基于诚实的能够成交基础上。若乙方连续三个月的报价均未能成交一次，甲方有权取消乙方的供应商的资格。
四、订单
询价单下达：甲方以传真或电子邮件的形式下达询价单给乙方。
询价单确认：收到甲方发出的询价单后，乙方应在当日确认是否收到订单，并应在收到询价单后的工作日内予以报价。乙方以传真或电子邮件的方式传回报价单，所报价格应为乙方可以履行价格，若在合同期内乙方所报价格应乙方原因两次以上能履行，甲方有权取消乙方的供应商资格。
签订订单：甲方认为乙方报价合理，双方签订该批订单。
执行订单：甲方应向乙方提供有效的技术标准、检验标准等技术要求，乙方应严格按照要求供货。
交货期：除非甲方要求或同意，乙方的交货时间不得提前、迟延，否则，均视为乙方不按时交货，甲方有权拒收，甲方同意提前收货的，乙方应当向甲方支付仓储费及其它费用。
取消订单：由于市场变化或其他不可预测因素导致甲方对产品需求发生变化，甲方有权取消生效订单。在此情况下，双方将协商取消订单前产生的成品、半成品的处理方案以及对乙方可能造成损失的补偿办法。
五、交货
交货：本合同下的交货指，乙方将产品运送到甲方在团风的工厂交付给甲方，或运送到甲方指定的其它交货地点交付给甲方指定的收货人，并同时提供有关产品的送货单和加盖乙方公章产品质量证明书一式六份，并承担交货前的一切费用。
乙方应按照生效订单约定的交货时间交货。生效订单对交货时间没有约定的，乙方应当在该生效订单生效之日的第30日交货。
交货前日，乙方应以通知甲方收货人员，该通知应包括订单号码、乙方名称、交货日期、产品、数量等内容。
交货数量不能满足订单的，乙方应当提前日通知甲方，甲方按实际交货数量进行接收。否则，甲方可根据乙方交货情况，决定取消或调整订单，由此造成乙方库存，甲方不承担任何责任。
交货数量多于订单数量的，乙方应当提前日通知甲方，甲方同意接收的，双方按实际交货数量进行接收，否则，甲方不承担接收多余产品的责任。
收货数量、收货时间以货物经甲方或其指定收货人的接收部门检验合格入库为准。
六、风险及所有权转移
在甲方工厂将产品交付给甲方之前，或在甲方指定的交货地点将产品交付给甲方之前，产品毁损灭失的风险由乙方承担;在此之后，产品毁损灭失的风险由甲方承担，产品的所有权转移给乙方。
七、包装
除甲方指定特殊包装方式外，包装物应由乙方提供并自负费用。包装产品标识应包含乙方名称、产品名称、规格、材质、数量。
乙方应采用合适的安全包装方案，要求包装单件的重量不超过15T。
八、品质控制
乙方所提供的产品必须符合甲方提供的验收标准。
甲方应在产品达到交货地点后 权予以拒收。属于批次不合格的,甲方有权要求全部退货。
生产过程中，甲方发现乙方交付的产品存在质量问题的，甲方可要求乙方退货、更换合格产品或退还相应价款，乙方承担由此给甲方造成的损失。
甲方产品投入流通后，甲方发现乙方产品存在质量问题的，甲方可要求乙方提供合格产品，乙方承担由此给甲方造成的包括修理费在内的相关损失。
乙方为其产品提供为期产品出现质量问题(不包括甲方使用不当、其他非乙方原因造成)，乙方承诺免费维修或免费更换。
针对每个交货批次的产品，乙方均应附上出厂常规检测报告、产品质量证明书，以供甲方质检部确认。
乙方提供的产品不合格的，如甲方认为可让步接收的，甲方可采用折价方式接收，折价金额需经乙方确认。
九、付款
具体结算方式以订单确认的结算方式为准，乙方订单履行完毕双方签署应付款确认书，或各自生成应付款、应收款数据。
乙方应当在该付款日的
根据乙方申请，甲方同意提前付款的'的，甲方将按照其制定的经营政策中的利率从应付给乙方的货款中扣除提前付款期间的利息。
甲方的任何付款均将汇入乙方事先指定的银行账户内。
十、保证条款
乙方做出下列陈述和担保：
对本合同的执行不会违反与其相关的任何合同条款、责任、法律、法规和法令;
提供的产品符合本合同的产品质量条款、技术标准和规范的要求，且在这种要求下使用是安全的; 遵守“价格条款”的有关规定，不进行欺诈性报价。
十一、合同解除
乙方出现以下情形之一的，甲方有权提前解除合同、取消订单：
不按照履行到期义务，导致甲方的合同目的不能实现;
不按照履行到期义务，经甲方催告后3天内仍不履行的;
不按照履行到期义务，经甲方催告后不能提供合理解释的;
提出破产申请或被他人提起破产申请的;
经营状况严重恶化;
有转移财产、抽逃资金，逃避债务的行为;
丧失诚信信誉;
甲方可以解除合同的其它情形。
解除本合同的，不影响甲方提起损失赔偿的权利。
十二、不可抗力
不可抗力系指双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况(指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意不可抗力的事故)。一方因不可抗力导致迟延履行、不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除责任，但事件发生方应当在此等事件发生后，立即通知另一方，并在事件发生后15天内向对方发出事件发生地点有关政府部门或商会出具的证明，以证实不可抗力的存在。
一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
在此条件下，乙方仍有义务竭尽全力尽快交货。如不可抗力事件持续四周，甲方有权解除合同。
十三、违约责任
乙方的产品不符合质量要求的，甲方可要求乙方更换、退货、减少或者退还货款。甲方提出更换的、乙方应在接到通知后立即补送新的合格品，超过合同交货期的，仍将判定为延期交货。
对于不合格产品、多余产品及被取消订单下的产品(即甲方可退还给乙方的产品)，乙方应在甲方通知的时间内取走;超出规定时间仍未取走的，甲方可为乙方办理退还手续，费用由乙方承担，在此期间发生产品丢失、损坏、减量、变质的，损失由乙方承担。
乙方已预见到其提供给甲方的产品可能作为部件被用于甲方制造的成品中，乙方提供的产品的质量不符合要求，不论此类瑕疵发现于甲方生产其成品过程中，还是于甲方将成品售出或最终用户使用过程中，乙方均应承担更换或维修的义务，并赔偿甲方因此受到的损失。甲方除扣除乙方提供的有质量问题的产品货款外，必要时，还要按照有问题产品的货值的 200 %对乙方处罚。
甲方售出或最终用户使用甲方的成品过程中，因为乙方提供的产品存在瑕疵造成他人人身、财产损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方因此先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。
乙方不能按期交货，乙方应将不能按期交货的情况或更改后的交货日期和交货数量立即通知甲方。在无其他特殊情况的前提下，乙方如不能按合同规定时间到货，每日按生效订单未交货(或未及时交货)部分金额的 1‰ 赔付，同时，乙方还应赔偿由于甲方向第三方采购同类产品所造成的采购差价损失，或赔偿甲方停产待料所造成的损失。
甲方逾期支付货款的，每逾期一日，按照逾期付款金额的1‰向乙方支付违约金。
十四、合同期限
本合同有效期自月日。
本合同期限届满后，在此之前生效的、但未履行完毕的订单仍应得到继续履行。
本合同期限届满后，双方希望继续合作的，双方将协商订立新的合同，在未订立新的合同之前，本合同继续有效。
十五、法律适用
本合同的成立、效力、解释以及争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。
十六、纠纷解决
有关本合同的争议双方应通过友好协商解决。如果通过友好协商不能得到解决的，双方同意由团风县仲裁委员会裁决，仲裁地点在团风县。
十七、一般条款
修订：本合同的修订仅能以双方授权代表签署/盖章的书面文件进行，该类文件是本合同的有效组成部分。
转让：未经对方事先书面许可，任何一方不得将本合同下的权利、义务转让给其附属机构或第三方。 乙方人员：乙方须确保其人员在甲方场所进行服务时遵守甲方的有关规定。
不正行为：乙方不得向甲方员工提供任何酬金、礼物、馈赠。甲方认为此类行为是试图不适当地影响甲方的员工，这将损害甲方与乙方间的业务关系。
部分失效：如果本合同的任何条款被司法机关裁定在某些方面无效，且这种不可执行性不会对双方在本合同中的权利造成实质性的影响，则本合同的其他条款继续有效。
弃权：本合同的有效弃权须经弃权方书面签署和对方确认;一方对另一方不履行本合同的义务和责任的某些事件放弃追究但并不表示对以后发生的事件也放弃追究。
信息传递：当一方的有关基本信息发生变化(如地址、账号、法定代表人等)，可能对双方的合作产生影响时，应将变化信息立即书面通知另一方。任何一方给另一方的通知都应以书面形式包括传真或电子邮件的形式传递。
生效：本合同经双方授权代表签字及/或盖章生效。
合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，有同等的法律效力。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
法定代表人： 法定代表人：
代理经办人： 代理经办人：
银行帐号： 银行帐号：
开户行： 开户行：
电话： 电话：
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《采购法》，双方达成协议，甲方从乙方处购买办公家具一批，达成以下条款：
一、 货物名称、规格型号、数量及金额：
二、质量要求 乙方必须按样品供货。
三、交货时间
合同签订之日起20日内安装完毕。
四、交货地点
甲方应在设备到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。货物运送、装卸、安装的费用由乙方负责
五、付款方式
交货完毕后，甲方一次性付清所有款项。
六、售后服务承诺内容质保三年，终身维修。
七、未尽事宜，双方协商解决。
八、本协议一式三份，甲方两份、乙方一份，签字(盖章)生效。
采购人(甲方)： 供货人(乙方)：
法定代表人(或负责人)： 法定代表人(或负责人)：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
年 月 日
合同编号：
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
签订日期： 签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守，
第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间
名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量
合计人民币金额(大写)：
第二条 产品的质量标准，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
产品标准名称和编号
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位： 。
2.交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙方送货
(2)乙方代运
(3)甲方自提自运。
3.运输方式： 。
4.到货地点和接货单位(或接货人) 。
5.现场卸货由 负责。
6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：
第五条 产品的交(提)货期限：
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，双方商定为 元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。
2.产品货款的结算：
第七条 验收方法：
1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷等等。)
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任，
第十二条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的.方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
购货单位(甲方)： 供货单位：(乙方)：
法定代表人： 法定代表人：
签约日期： 签约日期：
建设工程材料供应合同范本
使用方(以下简称甲方):有限公司 项目部
供应方(以下简称乙方)：
第一条 目的和背景条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的 供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限
交货地址：_________
供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 供应要求及价格
数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。
上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条 结算和资金支付条款
结算方式：
约定的结算期限：
送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
付款方式和期限：
第五条 质量标准和验收
乙方应对供应材料的质量负责。
材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
供方：
需方：
为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
一、品名：成品木料；
二、结算价格：每立方米人民币（含%增值税发票）。
三、规格（mm）、数量（m3）、交货时间：
规格厚度长
度宽
度数量总计交货规格***结算规格***交货的时间和数量以需方每次下达给供方的订单确定。
四、木料质量要求及技术标准：
1、用材要求：树种：白杨树；产地。
2、木料的材质要硬、要白，木质不可太松。
3、木料不允许开裂、水腐、死节、大活节、蓝变、心材、虫眼、斜纹、带边皮、变形弯曲。
4、木料的规格尺寸不得出现负公差，厚度正公差不得超过mm。
5、木料允许小色差、10mm以下的小活节和11度以下的小斜纹；
6、木料湿度在15度左右，正负公差不得超过3度。
五、包装标准：按不同的规格分类打捆，包装带要打紧并要整齐地在木料两端打包，不得让木料在装卸时脱落四散。包装物不计价、不退回。
六、交货地点：需方企业所在地。
七、验收方法：需方按上述第四、五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收，对发现不符合质量要求和技术标准的木料，应在收货后20天内通知供方处理。
八、结算方式：货到20天结帐，需方按验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。
九、双方违约责任：
1、供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。由此造成需方的经济损失超过违约金的，供方还应给予赔偿。
2、供方逾期交货的（宽限期6天），按该货款总值的日1%向需方偿付违约金。因供方逾期交货导致需方生产的产品不能按时交货所造成的损失超过供方应当偿付的违约金数额时，供方还应给予赔偿。
3、需方逾期支付货款的，按逾期额的`银行贷款利率向供方支付违约金。
十、纠纷解决方式：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向法院起诉。
十一、本合同有效期为年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
十二、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。
供方（盖章）：
需方（盖章）：
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
税号：
税号：
甲 方:
乙 方：
甲乙双方经平等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就供货合作事宜达成协议如下，并愿意在此基础上双方共同遵守，精诚合作，互相支持，共同发展。
第一条 服务内容合作方式
（一）合作内容：甲方是拥有品牌、设计、生产、经营及销售实体。乙方是一家专注于从事电子商务的公司，乙方以自身的技术实力和在电子商务方面的运营经验和能力，双方合作以销售甲方拥有的品牌为目的的淘宝C店。
（二）合作方式： 甲方企业提供淘宝C店所需货源产品，甲方授权乙方在互联网上开展电子商务活动的唯一合法服务商，协议有效期内，甲方在未经乙方同意的情况下均不能单独或委托其它第三方服务商在网上开展相关的电子商务活动。乙方企业负责包括网店建设、网店运营、广告推广、客户服务、销售结算等服务。
第二条 甲方的权利和义务
1. 甲方需提供品牌授权予乙方（以具体品牌授权书的形式，独家代理形式授予乙方）授权期限年月日；
2. 甲方应向乙方提供网上合作平台销售产品与服务的详细介绍，价格以及相关资料，并确保产品真实有效。
3. 甲方必须提供乙方充足的货源以保证乙方的网络线上销售；
4. 甲方在库存不足的情况下要需及时通知乙方便于线上数据更新；
5. 甲方根据乙方需求提供相应的网络促销产品；
6. 乙方提出的定期策划产品促销等活动，甲方需给予充分的支持（包括降低促销品结算价和调整线上产品线组合）；在买家支付货款的前提下，甲方负责保证足够的货源，由于缺货引起的各种损失及淘宝网处罚，由甲方承担全部责任。
7. 在合作期间，甲方需提供乙方发货人员，以支持乙方的销售活动及其他需求；
8. 甲方为乙方提供详细有效的企业资料复印件、个人身份证复印件、产品生产许可及检验方面相关证明资料，并确保产品的安全合法性。
第三条、乙方的权利和义务
1. 乙方有义务维护甲方的品牌形象，在网洛上提高品牌知名度；
2. 乙方根据网络销售具体情况，享有自主制定网络销售价格的权利，并通知甲方网络执行价；
3. 乙方根据项目注资，并组建专业的销售团队；
4. 乙方策划网络销售活动方案，需及时以书面形式告知甲方，以便甲方更新库存数据；
5. 在项目组建正式协议书签定之前，乙方享有对该项目咨询、论证、实地考察的权利，甲方应给予积极支持与配合；
第六条、结算
1. 甲方向乙方提供的网络销售产品结算方式，按附件价格结算。
2. 货款每周结算；
3. 返点：合同期内
A. 乙方的进货额达到万元，供货方给予乙方的销售返点；
B. 乙方的进货额达到万元，供货方给予乙方的销售返点；
C. 乙方的进货额达到万元，供货方给予乙方的销售返点；
D. 乙方的进货额达到万元以上，供货方给予乙方的销售返点；
E. 双方另行约定的其他返点方式：
第七条、其他事宜
1. 甲乙双方的责、权、利在《项目合作协议书》中作全面的约定；
2. 关于协议中未涉及到的细节，根据具体试行情况，双方协商修改增加协议条款；
3. 甲、乙双方保证所提供的资料真实、有效、合法。
第八条、协议的中止
1. 本协议经双方签字生效。在本协议终止前至少提前 1 个月，以书面形式告知对方；
2. 甲方或乙方代理商应共同协商协议的续延。如果双方一致同意续延，在上述规定的条款、条
件下，附上补充文件，本协议将继续有效另外_______年。发生续延，本协议将于______年______月______日终止；
甲方：
签字：
盖章：
日期：
甲方（总包方）：
乙方（供货方）：
丙方（开发商） :
根据国家有关法律、法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，经甲、乙双方友好协商，确定在 工程中使用乙方生产的外墙保温材料（材料明细见表格）。签定以下外墙辅助材料供货合同条款，以资共同遵守。
一、产品材料名称、包装规格、单价、数量、金额等：
本合同中使用面积暂按 ㎡ 计算，所需外保温材料组成材料名称、包装规格、单价、数量、金额等如下表所示 :
序号
材料名称
包装规格
价格
（吨）
数量
合价
（元）
备注
1
瓷砖粘结剂
2
瓷砖勾缝剂
灰、白
彩色
备注
以上单价包括：材料费、包装费、运输费、税金等费用。
合同暂定总金额为： 。以实际送货金额为准。 二、产品质量标准和技术要求约定：
1 、根据国家标准和行业技术规范。
三、包装要求：
本产品按其品种分别用编织袋包装，包装物不回收。
四、交货地点和方式：
1 、甲方通过书面传真或电话方式，将需供货的数量、时间通知乙方，乙方必须在接甲方通知之日起五天内按甲方通知上要求的数量供应至甲方指定地点。
五、到货验收：
1 、产品交货时，乙方应随货向甲方递交产品合格证、检测报告复印件等相关资料。
2 、交接货时，由甲方指定 收货，电话： &...
需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 地址： 地址：
代表人：代表人：
电话： 电话：
为维护公平交易秩序，保障供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方在充分理解和信任的基础上，经过友好协商，达成以下协议：
一、甲乙双方同意在（校园一卡通）业务方面建立长期的合作关系。
二、甲方在协议期内享受乙方提供同类型、同规格型号货物。协议期内乙方不得随意变更供货价格。 如有变更，乙方须提前七天以书面形式告知甲方，甲方在收到乙方书面通知后三日内回复乙方。未经甲方允许同意变更的，甲方有权利拒绝接收乙方擅自变更后的供货和终止该协议。
三、乙方须保证甲方的供应货源和及时交货，乙方按照交易习惯或者合理期限内不能按时交货 时，须提前通知甲方并和甲方协商解决。
四、甲方认为乙方所提供货物的品种、型号、规格、数量和质量不符合规定或约定的，应当自接受货物的7天内向乙方提出更换通知，如未提出异议，视为货物符合协议规定。
五、乙方在收到甲方的通知异议后，应在7天内与甲方协商作出处理，否则，视为默认甲方提出的异 议和处理意见。
七、机器由乙方运至甲方指定地点（限上海市）如运送出上海市外，甲、乙双方需协商机器运送费用。
八、自双方签字的当日生效，并且有效期将不断自动延续，除非任何一方提前一个月（30天）以书面形式通知另一方终止本协议。
九、在履行本协议过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商仍不能达成一致意见的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 十一、本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，由双方各执一份。
印章： 公司印章：
甲方：乙方：
代表人： 代表人：
二OXX年 月 日
【【推荐】供货合同模板锦集十篇】
甲方（需方）：（以下简称甲方）
乙方（供方）： （以下简称乙方）
双方本着平等，互惠原则，经友好协商，就乙方采购甲方货品有关事宜达成协议，并以双方订立合同共同信守，具体内容如下：
一、甲方委托乙方提供所需餐饮部的干货，调味品及有关餐配料。
二、产品名称、规格、单位、数量。
本合同采购的产品名称、规格、数量等详见甲方采购清单。
三、产品质量标准
1、乙方所供产品有外包装的必须标明产品名称、配料表（单一制品可以免除）、净含量、制造者及经营者的名称和地址、生产（或分装、包装）日期、保质期或保存期、产品标准号；无外包装的必须保证商品干净卫生、无杂质、无虫蚀虫蛀现象，保证商品干鲜，确保商品质量完好；
2、乙方所供产品不得有腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，对人体健康有害物质；
3、乙方所供产品不得含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准；
4、乙方所供产品中应没有掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生；
5、乙方所供产品包装以乙方原出厂标准为准；
6、乙方所供产品包装原则上采用纸箱包装，如根据货物性质、天气情况以及装运要求需要采用特殊包装的，乙方应采用特殊包装，包装成本由乙方承担；
7、乙方对货物的包装必须适合长途运输、多次搬运、装卸、防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震、确保到矿货物仍完好无损；
8、因包装不当导致的货物缺失、破损由乙方承担责任。
四、双方的义务与权力
（一）甲方责任：
1、甲方根据销售情况每天晚上______点以电话，邮件或传真形式向乙方提出需求货量计划，乙方必须在每天上午______点前将货品送到甲方指定收货点或部门交货。乙方不能按期或按量送货的，除了不可抗力因素外，甲方有权根据订货单追究乙方违约金，造成甲方经济损失或其他损失的，乙方应当予以赔偿，甲方并有权解除本协议。
2、甲方在验收时发现质量问题或规格不符时可拒绝收货，此类情况超过3次以后，发现一次赔款二倍，并可根据实际情况要求乙方在当天补货。
3、乙方出现以下情形，甲方有权没收合同履约金：
（1）随意中断合同的履行；
（2）不能及时供货（迟于甲方所定供货时间24小时）。
4、甲方在使用乙方提供的货品发现不适用时应在______天内通知甲方，并保持原货品的完整，以便退换同价货品。
（二）乙方责任
1、被确定为定点采购供货单位的商家只能提供规定项目的商品，不得跨项目供货，否则取消供货资格；
2、乙方提供的产品必须是经过质量监督管理部门检验并取得合格证明的产品，每批次产品提供时应交存货物质量合格证明、产品质量检测合格报告或检疫报告复印件；
3、乙方应保证所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品，乙方承担全部法律责任；
4、乙方提供的产品须经过食堂验收人员的感官检验、外观检验和试用检验，若产品外观、包装、形式不符合要求、感官检验不能达到食品卫生要求，
当即拒收；乙方不能满足食品的质、量及售后服务要求时，甲方有权进行处罚或终止合同；
5、乙方必须按照甲方餐厅管理人员通知的时间、数量、品种、品质要求及协定的价格准时送货，经验收合格后签字确认，不能以任何理由推托，一旦影响到餐厅的正常运转，乙方应承担相应的经济赔偿；
6、乙方不能满足供货要求时，应提前1个月通知甲方，甲方同意后方可中止合同；
7、因产品质量问题发生的食物中毒等事故，由乙方承担经济赔偿责任以及其他法律责任；
8、乙方应该在条件允许的情况下，出示产品检验合格证；
9、乙方应严格遵守《食品卫生法》和《动物检疫法》等相关规定，一经发现供应产品质量不合格，除全部退货外，将取消供货单位的供货资格，没收全部履约保证金，乙方并承担由此造成的经济责任和法律责任。
五、运输方式及费用负担
1、运输方式由乙方自主确定，确保将货物及时、安全地运送到交货地点；
2、乙方负责产品的运输并承担全部运输费用（包括装货、卸货等全部杂费）；
3、乙方应承担全部运输风险以及运输所导致的事故责任。
六、交货地点、方式、时间
1、乙方交货时间由甲方指定，以最后一批产品到达指定到货地点开箱验收后为准；
2、乙方按甲方确定的订单要求发货，乙方于到货______前，应将产品名称、规格、明细、件数、重量等以纸质方式通知甲方，以便做好接货、验货工作。乙方未提前通知甲方擅自送货的，甲方有权拒绝收货且对货物不负保管责任；
3、乙方负责送货至________________________，并卸货至甲方指定地点；
4、甲方购买的货物所有权，在交付地点自交付时起从乙方转移至甲方；
5、在甲方未接收货物前以及因乙方原因导致甲方拒绝接受货物的，货物损坏、灭失的风险由乙方负责。
七、货款支付
1、乙方所供产品经甲方验收合格后，乙方提供全额发票或收据，货款每月一结算，结算日为次月______号；
2、以银行转账方式结算；
3、甲方仅向乙方支付货款，不接受向其他单位或个人付款的要求；
4、如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，甲方有权直接从应付乙方的货款中扣除。
八、本合同的变更与终止
1、任何一方需要变更或终止本合同时，应提前______天以书面形式通知对方；
2、任何一方在收到对方需要变更或终止本合同的书面通知后，必须于三个工作日内作出书面答复，否则视为接受对方要求；
3、合同变更必须经双方协商达成书面协议。
4、乙方的业务人员未经公司书面授权，其作出的任何承诺均为无效。
九、违约责任
1、乙方未在约定期限内交付产品的，每逾期一日，按每天伍佰元罚款，罚款总价不超过总货款的10%；
2、乙方未在约定期限内通过甲方实质验收的，每逾期一日，按每天伍佰元罚款，罚款总价不得超过总货款的10%；
3、上述各项违约金可以累计，违约金不足以弥补守约方损失的，应当补足损失。
十、解决纠纷的方式
合同履行过程中如发生争议，双方友好协商；协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
十一、其它约定事项
1、未尽事宜，双方协商形成补充协议；
2、未经双方一致同意，任何一方不得变更合同（供货数量除外）。对本合同正文或附件作任何更改，必须以书面形式详细说明更改对价格、验收日期以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字盖章；
3、附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力；
4、本合同中所记载的地址为双方真实有效的地址，一方地址发生变动应当于______日内告知对方。
十二、本合同有效期自 年月 日至 年 月日
十三、本合同一式两份，自双方签字盖章后生效。
甲 方
单位名称：地 址：法人代表：委托代理人：
日 期：
乙 方
单位名称：地 址：法人代表：委托代理人：
日 期：
甲方(卖方)：
地址：
联系人：
电话：
乙方(买方):
地址：
联系人：
电话：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规规定，本着长期合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购乙方产品或代理的产品事项，达成如下协议，以资双方共同遵守。
第一条 产品的名称、规格、单位、数量：以乙方每次提交的订单为准，参考附件一。
本合同甲方向乙方供货的期间为 年，自本合同发生法律效力之日起开始计算。本供货期间届满，本合同自动终止。
第二条 合同价款及支付
1 .合同价款:经双方协商确认，甲方出售给乙方的产品单价详见附件二 。
2、考虑到市场的变化和双方的利益，以及本合同确定的长期关系，双方一致同意，当本合同约定的产品的市场价格连续三个月上涨或下跌超过本合同约定单价的时，双方应达成补充协议重新确定单价并协商解决此前三个月已经结算货款的追加或退还问题。
3. 如双方无法就新的单价达成一致意见，则仍按照本合同第二条第1款约定的单价与市场实际单价之间差价的 %上涨或下调，但对于此前三个月的结算不再调整。
第三条 货款的结算与支付
1、甲乙双方采取月结的方式结算价款，即以一个日历月为一个结算周期，每月的 15 日至25 日为本结算周期的核对期和上一个结算周期的付款期。
2、乙方在与甲方核对清楚并确定了该结算周期的付款金额后，于下一个结算周期的核对期内向甲方支付该货款。甲方应在乙方付款日前5日向乙方开具等额的正式发票提示乙方付款，否则乙方有权拒绝付款。乙方迟延付款的，按照每日万分之二的标准向甲方支付迟延履行金。
3、 乙方向甲方支付货款采用现金/支票的方式以人民币支付。甲方提供并确认其帐户如下：
开户名称：
开户银行：
帐 号：
第四条 交货方式、运费、风险承担及交付地点
1、交货方式：甲方送货至乙方指定地点。具体程序为：乙方根据自身生产经营需要，向甲方发出书面送货通知(传真、邮寄、专人送达均可)，送货通知应该记载明确乙方需要的产品型号、数量及送货时间，甲方在接到乙方书面通知后应按通知的要求在乙方指定的时间内将乙方指定数量、型号的产品送到指定的地点。
2、 运费：甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。
3、风险承担：在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。
4、 交付地点：乙方指定的交货地点为 。如乙方根据实际情况需要改变送货地点的，以乙方向甲方发出的送货通知所实际记载的送货地点为准，如乙方在送货单上没有记载送货地址的，视为送货地址为乙方指定的上述交货地址，乙方自行承担因送货地址不准确所造成的损失。
5、 甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。
第五条 检验及质量保证
1、在甲方将本合同约定的产品按照本合同第4条的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。 因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2、乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如：损坏、变质等)进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
3、甲乙双方经过协商一致确定检验期间为开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的
4、 甲方保证向乙方出售的产品符合甲乙双方约定的质量标准，甲方确认出售给乙方的产品的质量保证期为甲方承诺乙方接收产品后，实际享受的质量保证期不低于 。乙方有权就自其接收之日起质量保证期已经不足 的产品要求甲方调换，因此发生的运输等费用由甲方承担。
第六条 退货
因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货或者换货。
第七条 违约责任
1、甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2、本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3、对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。
第八条 不可抗力
1、 “不可抗力事件： 无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
2、若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务，发生不可抗力的一方应在不可抗力事件发生内及时书面通知另一方，应尽其最大可能减少损失。
第九条 争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，首先应协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 其他事项
1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。
2、 本合同的附件是构成本合同的不可分割的组成部分，依其规定对合同双方具有同等的约束力。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
4、本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、开工日期： 年 月 日
6、竣工日期： 年 月 日
7、质量标准：合格
二、合同价款
本装饰工程合同价款包干价 万元(大写：
乙方绘制并提供 套施工详图，交建设方确认后方可施工。
三、甲方工作
1、甲方派驻工的代表为：
2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 。 )
6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予
四、 乙方工作
A) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。
B) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
C) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。
D) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
E) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
五、 付款方式
1. 合同签订后支付合同总价款的30%。
2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验
合格后支付。
六、 设计变更结算方式
1、定额：按20xx年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。
2、工程取费按二级四类的相应标准执行。
3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。
4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。
七、 竣工验收
A) 验收标准：(1)现行施工规范和验收规范;(2)经甲方确认的施工图。 b) 工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。
C) 乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。
八、 工程保修
根据中华人民共和国国务院第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。
九、 违约责任
A) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。
B) 因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。
C) 因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金(如孝感市、集团的行业检查等)。
D) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。
E) 由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。
十一、附则
1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成 部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。
2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。
甲方(章): 乙方(章): 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
日期：
需 方： 以下简称:甲方
供 方： 以下简称:乙方
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、 材料规格及工艺：
楼梯踏步瓷砖规格为 、(色彩按甲方认可样品)。
楼梯休息平台瓷砖为 、(色彩按甲方认可样品)。
楼梯踏步及楼梯休息平台踢脚线为 、(色彩按甲方认可样品)。
楼梯踏步瓷砖中间白色跟两边黑边开槽及磨边必须一致，不得有误差。
第二条、产品价格及费用：
楼梯休息平台瓷砖单价按 元/平方计算。
楼梯踏步瓷砖按平面、立面(不分颜色)含两边黑色镶边一个三角，其综合单价按 元/套计算。
楼梯踏步及楼梯休息平台踢脚线单价按 元/一块计算。
第三条、交货规定：
交货方式：由乙方运至施工现场，验收后办理相关手续。
交货地点：
交货日期：
运输费：已含于产品单价内，由乙方承担。
第四条、验收方式：
由甲方、监理和施工单位共同验收认可。
第五条、结算及付款方式：
材料结算：根据进场材料数量，经验收合格，办理相关手续后进行结算。
付款方式：按照进场验收合格材料每批费用的85%进行支付，余款待楼梯工程铺贴施工完工后一次性付清。
款项结算及支付凭正式发票办理，其税收、税务费用由乙方承担。
第六条、双方责任：
甲方的责任：
甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或中途退货，应事先与乙方协商，退货部分所产生的费用(指：运输费、装卸费)，由甲方承担。
甲方未按规定时间和要求提前7天向乙方交付技术资料、原材料规格时，乙方交货日期作相应顺延，甲方不得以此作为违约。
甲方如未按上述第五条规定向乙方付款，导致乙方未能及时供货，其责任由甲方承担。
乙方送货的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用。
乙方的责任：
产品花色、品种、规格、质量不符合甲方要求时，乙方应负责退换。由于此种原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 2 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延
产品价格如有上涨，乙方不得就此而调价，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的 5 %作为罚金付给甲方。
如因生产资料、生产设备、生产工艺发生变化，导致产品出现问题，影响工程进度，其责任由乙方承担。
第七条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方全部货款结清以后失效。
第八条、本合同未尽事宜，由双方共同协商解决。
第九条、本合同一式三份。由甲方两份、乙方一份，具有同等的法律效益。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
日期： 日期：
联系方式： 联系
开户行：
账号：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致” 的基础上，就 a22～26 栋屋面水泥通体瓦向乙方购货事宜，经双方协商，为明确职责，确保 工程质量及工期，订立如下条款，以共同遵守执行。
一、合同标的：
1、品牌、规格、型号、数量及单价：
生产厂 家 品 牌 规格型号s 型水泥通体瓦(350*320mm) (三色混铺比例为 7:2:1） 圆脊瓦(330*210mm) 沟瓦(430*300mm)数量8050 片 1280 片 390 片 待定 26 片 待定 待定 待定 12 片 待定 390 片 390 片 40kg单价 元/片 元/个 10 元/个 元/个 元/ 元/个 元/个 20 元/个 20 元/个 20 元/个 2 元/ 个 2 元/ 个 70 元/kg金额 元 元 3900 元 0元 元 0元 0元 0元 240 元 0元 780 元 780 元 2800 元XX市 三水雅 居宝建 材有限 公司 雅 居 宝圆脊封头(330*260mm) 圆脊斜封(360*230mm) 圆檐口瓦(420*200mm) 圆檐口封(360*200mm) 圆二向脊(300*300mm) 圆三向脊(380*380mm) 圆四向脊(400*400mm) 正盾（月牙状 190*80mm） 斜盾（月牙状 190*80mm） 涂料小计（小写）人民币：￥.6 元（伍万零玖拾壹元陆角）
备注：
（1）：本合同约定供货数量、金额均为预估，最终按实际供货数量进行结算；供货过程如数量不足 或有多余，乙方无条件进行补退货处理，价格仍按上述单价进行结算；
（2）：以上单价费用包含：材料费、运输费（汽运）、卸车费、税费、利润等其它一切费用（其中 s 瓦每平米 片耗用，脊瓦 片/m 耗用，檐口瓦 片/m 耗用，水沟瓦 片/m 耗用）；
（3）：颜色及式样按甲方指定的规格型号及样板色系进行验收；供货数量由供货单位按需方提供的 图纸结合施工现场的实际面积复核为准。
二、合同范围
1、乙方负责向甲方制作、交付并提供安装本合同第一条所约定的上述产品。
2、乙方向甲方交付安装的上述产品适用在：a22～26 栋屋面水泥通体瓦；
三、交（提）货时间及地点
1.、 乙方接到甲方的供货计划后按供货计划的要求进行交货， 甲方应给乙方合理的生产周期； 如因甲方原因变动，交货时间顺延。
2.、交货地点：湖南省；货卸在大车停靠周边。
3、交货时间：乙方在收到甲方提出供货要求后 20 天内货到甲方工地现场（每次收到订货 计划后乙方应主动同甲方进行联系，并对供货计划进行复核）。
四、使用功能及质量技术标准：
水泥屋面瓦及其配件应符合 gb-t_-20xx 的`规定及其它相关国家规定标准等要求； 水泥屋面瓦及其配件均为通体瓦，瓦片厚度为 ；屋面瓦应保证产品不褪色，不釉裂，外 形尺寸符合双方约定要求；产品的品级为合格品、外形尺寸、厚度、密实度、抗渗性符合国 家质量标准及双方约定要求；产品出厂时应按产品规格尺寸分类包装，并提供产品质量合格 证及检验报告。
五、验收标准：
1、乙方提供产品，甲方按现行国家相关标准及双方约定的要求进行验收，并确保抽检验收合 格。
2、甲方对乙方的产品经抽样送检，如达不到标准时，乙方必须无条件退货，并承担由此造成 的经甲方济损失。
3、具体标准按第四条标准要求验收。
4、甲方如发现产品存在质量问题或产品配置不齐应在验货之日起三日内提出，否则乙方将视 所交付产品的质量及配置符合合同要求。
六、产品质保：
保修期一年（注：保修期从售楼中心房屋竣工验收之日开始计算）；
七、付款及结算方式：
每批次货到工地验收合格凭全额销售发票办理结算审批签字手续后七个工作日内支付该 批次总货款的 95%；余款 5%留作质保金，质保期满后无质量问题 15 个工作日内付清。
八、违约责任：
1、如乙方未按时按量到货的，应向甲方支付违约金 500 元/天。
2、产品未达到约定标准和技术要求时，乙方负责更换，如给甲方造成损失 ,则由乙方负责赔第 3 页偿。
3、 甲方未按约定的时间向乙方支付货款的， 如超过约定时间五个工作日以上时,应向乙方每天 按未付部分货款总额的千分之三支付违约金。
九、其他约定：
1、乙方应承担货物交付前的成品保护责任，保护期发生损坏的由乙方承担。
2、乙方应按本合同之约定按时交货，如违约的按本合同第八条处理。
3、厂家承诺书和甲方通知书等为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
4、当甲方认为乙方未严格按合同执行、配合服务跟不上或产品质量达不到要求时，甲方电告 乙方后 10 日内仍得不到解决， 甲方有权单方面中止合同， 并按合同总额的 5%向甲方支付违约 金。
十、合同纠纷解决方式：
如双方发生纠纷，先友好协商解决，协商不成时，任何一方可以向工程项目所在地人民 法院起诉。
十一、其它
本合同一式四份，双方各执二份；自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
签字（盖章）签字（盖章）
收款单位：
开户银行：
帐 号：日期：
需方（简称甲方）：____________
供方（简称乙方）：____________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲方就工地材料配件设备的供货事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、供货产品
1、商品名称：____________；
2、产品规格：____________；
3、产品单价：____________；
4、商品数量：____________；
5、单品总额：____________；
6、总金额：______________。
二、合同总价
1、本合同总价为：大写人民币______元整。
2、上述合同总价已包括乙方按本合同规定向甲方出售合同项目的一切费用，主要包括合同货物、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及技术资料等费用。
三、交货方式、时间及地点
1、交货方式：先付款再发货，一次性送至甲方指定的工地。
2、交货时间：自收到定金之日起15天内货到达。
3、交货地点：________________
四、付款方式和条件
1、付款方式。
（1）合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%（即￥__________元）以电汇方式支付给乙方作为定金。
（2）本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%（即￥________元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
（3）乙方出具与甲方结算货款。
2、付款条件。
（1）乙方保证所供产品的所有权无任何瑕疵，无任何第三方向甲方主张权利。
（2）乙方若到甲方用户及相关方（包括但不限于建设单位；监理单位；设计单位）处理有关问题时，以防止保证解决质量问题及技术指导服务，不得向其泄露有关供货渠道；价格等信息，否则甲方有权对此造成的损失向乙方索赔，停付乙方的全部剩余货款之索赔事件处理完毕，并不承担任何违约责任。
（3）乙方所供产品质量符合合同约定，并按时；按量供货。
（4）乙方在每批货物交付后必须开具相应的正式发票，甲方凭正式发票支付货款。
五、违约责任
1、除不可抗拒事故之外，乙方延迟交货应支付甲方违约金，每延迟______日按合同总价的______%计，延迟超过______日，按合同总价的______%计。如果乙方在合同规定的交货期______日后未能交货，甲方有权撤销合同，并且乙方仍须及时向甲方支付上述违约金，并赔偿由此对甲方造成的经济损失。甲方延迟付款时，比照______银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金，但因乙方原因造成者除外。
2、如果合同货物有质量缺陷或不符合合同规定，在取得甲方同意后，乙方负责维修、调换或退货，调换货物的质量，按本合同质量保证规定，质保期______个月。如果合同货物不符合本合同规定，并不影响货物的使用性能的前提下，经甲方同意可将货物贬值处理。
3、如因乙方原因致使验收不合格，乙方应负责对合同货物进行修理、更换或修改，并负担因此而产生的费用。
4、一方违反有关合同知识产权及保密规定时，守约方有权限期进行纠正，并追究其违约责任，按______万元的倍数合理确定罚金，直至违约方完全落实纠正措施，消除影响为止。
违约方对守约方的损失赔偿应包括守约方因一个或数个第三方从违约方获得本合同知识产权或保密性信息而给守约方造成的损害。
六、货物接收及检验
1、货到达指定地点后，乙方以书面的形式向甲方提交到货的数量、型号及报检申请，甲方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
2、甲方在收货当日对货物的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向乙方提出书面异议，乙方将在7个工作日内对甲方提出的异议给予书面解释，如货物不符合国家标准及已经确定的样品要求，乙方将无偿更换，如果在竣工后，2日内甲方未提出任何书面异议，即甲方已确认所有安装的货物合格。
七、不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同承担责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
八、争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向一方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1、本合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。
2、本合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《经济合同法》等有关规定办理。
3、本合同同在执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。
4、本合同正本____份，副本____份。双方各执____份。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
【材料供货合同汇编15篇】
甲方：
乙方：身份证号码：联系电话：家庭住址：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、楼号：
4、承包范围：外墙乳胶漆施工
5、承包方式：包青工
6、工程单价：元／㎡；
7、总工程量：外墙约平方米；
8、工程价款：约万元。
9、工程期限：本工程自年月日开工至年月日竣工。
第二条甲方义务
1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底；
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条乙方的义务
1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；
2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；
3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；
第四条工程质量及验收
1、工程质量：优良；
2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；
3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；
4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；
5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；
6、本工程保修期为二年。
第五条付款方式
施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条违约责任
1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；
2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；
3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；
第七条施工安全
乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。
第八条争议地解决
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。
第九条其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；
2、乙方负担在施工中的用电费用；
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：（盖章）代表人：
乙方：（盖章）代表人：
年月日
甲方： 乙方：
甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确甲乙双方在履行过程中的权利和义务，经甲乙双方充分协商一致，订立本合同。
一、 产品规格、型号、价格及数量：
二、 总价款为：大写：XXXXXXXXXXX元整（XXXXX元整） 三、 于20xx年12月15日货运到工地
四、 付款方式：签订合同后付款XXXX元整（￥XXXX），余款在发货前全
部付清。
五、 结算方式：供货方将货物运到施工现场后由甲方按实际数量检验合格后
签字和盖章的单据为结算依据。
六、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，如有违约，通过当地城区法院解决，
本合同自签字之日起生效。
甲方： 单位名称：法人代表：电话： 年 月
单位名称： 法人代表： 电话：
年 月 乙方： 日 日
【【实用】供货合同范文汇总8篇】
甲方（需方）：____________________________________
地址：____________
电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
乙方（供方）：____________________________________
地址：____________
电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
一、印刷品名称、数量及交货日期：
二、加工原料：
三、质量和式样：
四、定货数量的差额幅度：
五、货款结算，凭运输部门的运单向银行办理托收。
六、原材料供应：
七、印件确定后，双方中途变更应提前日通知对方协商同意，否则应负违约责任，并应赔偿对方造成的损失。
八、外地用户，可由乙方代办运输，乙方一经运出即为交货，一切包装费、运杂费均由甲方负担。
九、本合同一式份，双方各执一份。
十、本合同如有未尽事宜，由经双方另行商定。
十一、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：________________________
代表人：________
开户行：________
帐号：________________年__月__日
乙方：________________________
代表人：________
开户行：________
帐号：________________年__月__日
甲方： 乙方：
一、因甲方山东科绿农林科技有限公司需要，特向乙方订购甲方所需的绿化苗木，经双方多次协商，签订供货协议如下：
该合同总价款为合同签定暂定价，实际数额以乙方进场亩木数量据实结算。
二、供货苗木质量
乙方必须按质按量供应甲方所订苗木。乔木包装好土球。苗木到达现场后以合同中规定的规格严格验收，对不能达到要求及土球太小或脱水严重影响成活的，甲方有权拒收，并扣除其不符合质量部分的苗木款，以上苗木乙方不承担苗木成活。
三、供货时间
20xx年 月 日以前到货，因季节的原因如下雨，公路特殊情况不可抗拒因素供货期顺延。
四、付款方式及时间
待乙方供货到现场验收合格后，在一周内甲方付苗木总款的50%，其余50%在60天内结清。
五、其它：
供货期间，甲乙双方应密切配合，若有未尽事宜，双方共同协商解决，作为补充协议附后。甲乙双方如有不履行协议造成损失的，违约方应承担相应的法律责任，如发生经济纠纷且造成严重后果的，双方持合同及相关文件提交相关仲裁委员会裁决。
六、本合同一经双方签字后即生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字： 电话： 电话：
日期：
甲方：（购货方）：******开发有限公司
乙方：（供货方）：*******卫生用品厂
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称：纸抽盒
二、产品规格、单价和数量
1、产品规格：350克纸盒135mm*105mm*9mm、内装木浆纸60抽。
2、产品价格：含税单价元/套；总价为元（叁万柒仟伍佰元整）。
3、产品数量：套
三、付款方式： 银行转帐
四、付款支付方式：
1.本合同签订后3日内甲方向乙方支付总价款的30%作为定金；
2.乙方将全部产品送到甲方指定地点后，经甲方验收合格后5日内向乙方付清合同余款。
3.乙方在支取每笔款项时必须向甲方提供相应金额的合法发票；
五、合同期限：本合同有效期一年。
自 20xx 年 3 月 5日起至20xx 年3 月 4 日止
六、交货地点：甲方指定的地方。
七、违约责任：
1.乙方保证供给甲方的产品与本合同的规格、单价、数量一致，产品符合甲方指定的样式和产品的要求，否则甲方有权拒收，视为乙方违约。
2.甲方保证货物无问题的情况下，不得以任何理由拒收乙方所提供的货物，否则，乙方有权收回货物，视甲方违约，并支付给乙方该批货款总额20%的违约金。
3.在合同正常的履行当中，甲乙任何一方不得以任何理由单方面终止合同，如出现质量问题，由乙方负责。甲方有权提前终止合同，否则，视为违约，违约一方支付另一方该货款总额20%的违约金。
八、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，合同自签订之日起生效， 至合同自然终止日终止。在合同履行期间，如果甲乙双方发生纠纷，应友好协商。在不能解决时可提请人民法院或仲裁机构进行裁决。
甲方（购货方）： 乙方（供货方）：
签章（公章）： 签章（公章）：
代表人（签章）： 代表人（签章）：
xxxx年 月 日 xxxx年 月 日
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲乙双方经过友好协商，本着自愿的原则，就甲方向乙方销售________汽车零配等事宜，订立如下合同条款：
一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同第三条约订的方式向乙方销售商标号码为__________的汽车用品等(简称货物)。
二、甲方销售给乙方的货物应是___________原厂或合作公司生产(乙方指定配件)
三、乙方将根据甲方电话确认、传真确认、QQ或E-mail确认订购的汽车配件项目清单向甲方供应所需零配件.
四、乙方自己选择运输方式，委托运输公司办理货物的运输，并向运输公司支付运杂费用和保险费用。(因考虑到货物安全，所发货必须买保险)
如买保险的货物出了问题，乙方应在第一时间和运输公司沟通协调问题货物并告之甲方。
五、乙方验收合格的货物后，应在次月10日前向甲方付清本月甲方发货的货款。逾期支付时，应向甲方支付每日万分之五的违约金。该违约金应在支付当次货款时一并付清。逾期未付款时，甲方停止向乙方发货。超过十五日仍未支付货款和违约金时，本合同终止履行。
六、本合同因乙方未支付货款而终止履行时，如乙方在未支付货款前已向甲方发出下次《货物订单》传真，则应向甲方另行支付订货价值30%的违约金。
七、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同签订的管辖权的人民法院提起诉讼。
八、有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲、乙双方签署后生效。
九、关于质保问题如下：
1.甲方确保所供应的零配件为原厂零件及配套厂用品(在乙方指定需要范围内)，所以甲方向乙方发的货物上都有甲方的标签为证，无标签的甲方概不承认，如发现甲方有以假乱真的情况，甲方按假一赔十赔偿给乙方。
2.出现以下情况甲方不给予退货
A.经乙方确认代订的急件、期货。
B.乙方收到货物在当天未提出异议。
C.电器、灯具出门概不退货。
D.零件安装过、包装丢失、损坏的概不退货
十、甲方的违约责任
1.乙方向甲方订购所需货物时，甲方会将订货清单传真至乙方，乙方认可后签字回传。如甲方不能按约定时间供货给乙方(在厂家有货的前提下)，按总价的每日万分之五赔偿给乙方。直至货物到达乙方为止。
十一.协议签定时，乙方应向甲方提供真实有效的营业执照和法人身份证复印件。
十二、本合同未尽事宜，由甲方在双方在平等协商的基础上签订补充协议。
本合同自双方盖章、签字之日起生效。
甲方：
乙方：
(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
签订日期：_____年____月____日
供货方：
购货方： （以下简称乙方）
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等，互利，合法，公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订日起形成供需合作伙伴关系：
1、甲方必须向乙方提供“营业执照”“卫生许可证”等相关有效证件附件；
2、甲方必须按时、保质、保量、保标准进行供货。注（乙方向甲方提供供货标准单及验货标准单）；
3、甲方提供的商品须经乙方指定验收人员进行验收，验收合格方可交乙方使用；
4、甲方提供本人身份证复印件。
二、价格核定的方法：
甲、乙双方每月进行四次价格核定，以甲方每月报价及乙方市场询价在同质同量品种中性价格协商为准。
三、货款结算方式
甲乙双方确定以月方式结算。
四、违约责任处理约定：
1、由于甲方供应的商品给乙方造成重大事故和经济损失，乙方将追究甲方法律及经济责任；
2、在约定的时间内甲方供应不及时所造成的产品加工不及时和客人投拆由甲方承担并补偿损失。
3、乙方有责任根据库房存量提前一周通知甲方做好供货准备，如乙方特殊情况而未能在一周内通知甲方供货将甲方货存而定。甲方无责任。
4、甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现在规定的保质期内，由于质量的不稳定所造成的'浪费由甲方无条件退货或换货。
5、甲方必须严格按协议执行，如有违上述原则乙方有友取消甲方供货资格，即时终止合同。
6、乙方应在甲方保质保量供货的前提下，按时支付甲方全额货款，否则，甲方有权擅自终止合同，并全力追讨货款及拖欠货款日起计每日5%滞纳金。
五、协议期限
本合作期限自年 月日至年 月日止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡情况，在本协议结束前，再行签定新协议书。
六、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
年 月 日 年 月 日
买方(以下简称甲方)：
卖方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和产品质量法》及国家相关法规规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就空调设备供货有关事宜达成如下条款，双方共同遵守：
一、工程概况
1、1工程名称：
1、2建设地点：
1、3工程建设规模：
二、工程承包方式：
本工程采用包供货、包技术指导、包调试、保培训、维修，包验收方式。
三、承包范围：
3、1完成空调设备供货(详见附件供货清单);
3、2完成空调施工技术指导、调试、验收、培训、维修(详见附件工程量清单)。
四、交货日期
4、1自合同签订之日起，个日历天内，完成全部空调设备供货;
五、执行标准、技术要求、质量保证
5、1制冷和空调设备噪声的测定JB/T4330—1999
5、2房间空气调节器安装规范GB—1999
5、3组合式空气处理机组噪声限值GB/T—1991
5、4采暖通风与空气调节设备涂装技术条件JB/T9062—1999
5、5房间空气调节器GB/T7725—1996
5、6单元式空气调节机GB/T—1999
5、7整体式机电一体化空调机组JB/T8544—1997
5、8GB120_、3-20_房间空气调节器能效限定值及能效等级
5、9GB-20_单元式空气调节机能效限定值及能源效率;
5、10制冷剂编号方法和安全性分类GB/T7778—20_
5、11其它现行国家、行业、地方有关标准;
5、12若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
5、13乙方保证货物是全新，未使用过的，是用先进工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
六、合同价款
6、1合同总价为人民币元，大写：;
6、2本合同价格为综合包干单价，不因国家相关政策及市场价格等因素变化而调整;
6、3本合同价格包括完成空调工程供货的以下费用：
6、3、1空调设备及材料费;
6、3、2乙方的利润、风险、税金;
6、3、3保险费;
6、3、4运输费、运输过程中的损耗费、上下车费;
6、3、5技术指导费、系统调试费、培训费、质保期维修费;
6、3、6政府相关部门检验、检测、验收所需的各项费用;
6、3、7其它不可预见费。
七、合同文件组成
7、1供货合同、安装合同;
7、2施工图纸;
7、3空调设备供货清单;
7、4技术资料(中文)、说明书(中文)、培训手册(中文);
7、5经甲乙双方书面确认的其它附件;
7、6本合同所有附件为合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。
八、甲方的责任和义务
8、1甲方现场代表：职务：现场代表，联系方式：。如甲方代表易人，应提前7天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
8、2甲方对工程实施全面管理及协调工作，对现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作承担全面管理责任。
8、3负责审核、现场验收乙方进场所有材料、设备，组织设备进场报验、备案工作。甲方负责组织对乙方施工工程进行验收、
8、4甲方及时提供施工场地。
8、5甲方按合同约定向乙方及时支付合同价款。
8、6甲方按合同条款约定的.期限及时组织工程的完工验收。
8、7甲方提供施工用临水临电接驳点。
九、乙方的责任和义务
9、1乙方现场代表：职务：现场代表联系方式：如乙方代表易人，应提前7天通知甲方并征得甲方的书面同意，其后任必须具有与前任同等的相关专业资格并全面继续承担前任应负的责任。
9、2乙方负责按照空调设备国家、行业标准及验收规范供货。
9、3乙方负责培训甲方和物业的有关工作人员，由于乙方未培训造成甲方或物业工作人员施工错误所导致的经济损失由乙方承担。
9、4在空调设备供货、安装、调试、运行期间、质量保证期内，在收到甲方提出空调设备材料存在质量缺陷的通知后，乙方应通过维修和(或)更换有缺陷部分空调设备材料的方式，确保空调设备材料的正常使用。
十、货款支付
10、1到货款：乙方空调设备送货到甲方现场，办理进场验收合格，提交合格税票后，个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%即人民币元，大写：;
10、2安装调试款：乙方全部空调设备安装完毕，调试运行合格，提交合格税票后，个工作日内，向乙方支付合同总价的%即人民币元，大写：;
10、3余%作为保修金，待保修期满年后天内支付，保修金不计利息;
10、4乙方申请工程进度款和结算款，应严格执行甲方的工作程序，提交相应的表格，由于乙方未按要求申请工程款，造成工程款延迟拨付的责任由乙方承担。乙方须向甲方提供合法有效的等额发票;
10、5在本合同下，除了最后的付款外，任何其他的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可，任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认;
10、6乙方承诺不因为甲方暂时资金周转困难而中断供货，甲方有主动解决的责任和义务;
10、7甲方审定的因设计变更、洽商、合同外委托等造成的设备材料增减费用不随进度款支付，待竣工结算时一次支付。
十一、交货及验收
11、1乙方应在合同规定的交货期前天以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重量和备妥交货日期通知甲方。
11、2在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的出厂检验报告及合格证。乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不视为最终检验。
11、3货物运抵现场后，乙方需按照中华人民共和国建筑法规定，对进场货物的质量、规格、数量向甲方申报办理进行初验收，并提交相关设备材料检验证书。在验收过程中，如发现货物规格、数量、外观或任一项都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出更换或索赔。经初验收合格后，甲、乙方、监理单位共同签署进场设备材料验收单。该项验收单不做为最终验收的依据和申请支付全部货款的依据。
11、4乙方供应的主要材料设备、成品、半成品应有原出厂证明和质量证书，应在使用前进行试验检验，试验检验费由乙方负担，若一方对试验检验结果有异议，应进行复试，若复检复试合格，复检复试费用由提出异议一方负担;若复检复试不合格，复检复试费用由另一方负担，甲方对不合格设备材料依据有效的实验检测报告有权拒收及清退，造成的一切损失由乙方承担。
十二、包装、装卸、仓储保管
12、1乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于海运、空运、陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防雨、防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏、损失造成的后果均由乙方承担。
12、2每件包装箱内应附一份详细装箱单、检验报告、质量合格证。
12、3空调设备材料到场的装卸，由乙方负责，装卸过程中因操作不当，造成材料设备外观破损、内部损坏，乙方应列明损坏清单及补货清单(注明补货到场时间)，提交甲方确认。如补货时间造成工程施工进度延误，按供货违约处理。
12、4乙方负责对空调设备材料的管理。在仓储过程中发生偷盗、失窃、损坏等事件由乙方承担赔偿责任。
十三、保险
由乙方办理货物运抵甲方现场的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括合同项下乙方承诺装运的货物，保险受益人为甲方。
十四、延期交货
14、1乙方应按照合同中约定的时间交货和提供服务。
14、2在履行合同过程中，如乙方因不可抗力事件，导致不能按时交货和提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的原因、延误时间通知甲方，甲方在收到乙方通知后，可酌情延长交货时间。
14、3如乙方非因不可抗力事件拖延交货，延误3个日历天以内，按合同总价1%/日，向甲方支付违约金;延误5个日历天以内，按合同总价2%/日，向甲方支付违约金;延误7个日历天以内，按合同总价3%/日，向甲方支付违约金;延误10个日历天以上，30个日历天以内，按合同总价20%/10日，向甲方支付违
十五、索赔
15、1甲方有权根据现场监理检验结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。
15、2在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
18、2、1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用;
18、2、2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格;
18、2、3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
18、2、4乙方根据合同负责安装或安装技术指导、督导，如因安装或技术指导、督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失，由乙方负责赔偿。
18、2、5在甲方发出索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第18、2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货物付款中或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿支付。
十六、违约责任
15、1由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任，如属不可抗力因素，双方协商解决。
15、2甲方应按照合同规定向乙方及时支付货款，未按合同规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额1‰作为延期违约金付给乙方。
15、3由于乙方原因，未按合同要求，派出技术人员提供安装、调试、运行、培训技术指导，造成工期滞后、延误，每延误一日，乙方向甲方交纳合同总价1‰的违约金。
15、4如由于乙方产品质量问题造成其他专业承包商和最终客户向甲方进行索赔时，乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失，乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，甲方可代为赔偿，并可向乙方追索该笔赔偿金并要求乙方承担相当于合同总金额20%的违约金。
十七、保修期
17、1保修期：从工程竣工验收之日开始起计24个月;
17、2缺陷的修补和重做：乙方应负责修改、完善、重做出现于保修期内承包工程中任何部分的缺陷或损坏;
17、3由于其他承包商原因，造成乙方进行返工和维修的，乙方应无条件配合，费用经甲方协调由责任方支付;
17、4乙方确保在保修期间接报24小时内到达现场开始保修工作，在保证质量的前提条件下，在8小时内保修工作完毕，对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成的，应采取应急措施，并在具备条件后立即组织保修工作。乙方同意以上承诺每落空一次，在继续履行维保义务的同时扣减本工程保修金的3%，必要时，甲方可另请第三方负责保修工作，费用由乙方承担，并且甲方在付给第三方费用的基础上加收20%的管理费，支付给第三方的费用经甲方签字后即生效。
十八、不可抗力
18、1不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准，不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
18、2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
18、3不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
18、4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
18、5本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。
十九、适用法律甲、乙双方同意按所在国中国法律来管辖、解释和执行由本合同引起或以任何方式与之有关甲、乙双方的所有权利、责任和义务。
二十、争议的解决
任何因履行合同或与之有关而引起的争议，应通过双方友好协商解决，如通过协商不能解决时，则按下列第20、2条方式解决：
20、1提交仲裁委员会仲裁，在仲裁期间，除正式进行仲裁的部分外，合同其它部分应继续执行。
20、2依法向合同履约地法院起诉。
二十一、合同生效与终止
21、1本合同自签订之日起生效;
21、2本合同在执行期间，如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
二十二、合同份数
本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：_(医疗机构)
乙方：_(经销商)
根据《中华人民共和国药品治理法》、《20xx年广东省医疗机构药品阳光采购实施方案》、《广东省医疗机构药品网上限价竞价阳光采购监视治理暂行办法》的规定，为确保药品网上交易的顺利进行，明确交易双方的权利和义务，特订立本合同。
第一条甲方须根据乙方在广东省医药采购服务平台(以下简称
乙方对甲方通过平台发出的订单通知，自甲方发出订单通知起一个工作日内必须确认。
第二条乙方须按购销合同采购药品一览表向甲方供给药品(见附表)。
第三条乙方应保证甲方在使用药品时免受第三方提出的有关专利权、商标权或保护期等方面的权利的要求。
第四条乙方所供给药品的质量应符合国家药品相关标准，药品包装、质量及价格须与进围品种的挂网信息一致，不得更改，按甲方要求提供相应的药检报告书，并将药品送到甲方指定地点。
第五条供货期限
乙方应自确认甲方订单通知起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日;急救药品乙方应在4小时内送到。
第六条供货价格与货款结算
(一)供货价格：按平台所公布的采购价格执行，该价格包含本钱、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切附加用度;合同履行期间，如遇政策性调价，按平台更新后的价格执行，包括尚未售出的药品。
(二)货款结算：甲方在收到配送药品之日起最迟不得超过60日进行货款结算。
第七条药品验收及异议
甲方对不符合质量、有效期、包装和订单数目要求的药品，有权拒尽接收，乙方应对不符合要求的药品及时进行更换，不得影响甲方的临床应用。甲方因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品失效或质量下降的，后果自负。
第八条甲方的违约责任
(一)甲方违反本合同的规定，通过平台以外途径购买替换挂网进围药品，承担违约责任;
(二)甲方无正当理由违反合同规定拒尽收货或违约付款的，应当承担乙方由此造成的损失;
以上两种情形，乙方有权向当地纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作领导小组办公室举报。
第九条乙方的违约责任
(一)乙方确认甲方发出的订单通知后拒尽供货的，应承担违约责任。
(二)乙方所供药品因药品质量不符合有关规定而造成后果的，按相关法律规定处理。
以上两种情形，甲方有权向当地纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作领导小组办公室举报。
第十条合同当事人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或终止合同的责任。
第十三条因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。
第十四条本合同自双方签订之日起生效，自本合同生效之日起在合同期内发生的有关网上交易的各项事宜，均受本合同的约束。
第十六条本合同有效期从年月日起，至20xx年12月31日止。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有关供货合同（商品进口）
供货合同（商品进口）
供货合同（商品进口）
合同编号：________________
签约日期：________________
签约地点：________________
卖方：____________________
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
E-mail：__________________
买方：____________________
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
E-mail：__________________
买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订，买方愿意购入、卖方愿意售出下述进口货物，谨此签约。
1．本合同项下的合同金额、交货地点（即交货港口）、交货期限（即交货时间）以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品进口供货清单》（见附件1，简称《供货清单》），为本合同不可分割部分，买方签字后生效）。
2．包装
卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装，以适于长距离的远洋或内陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。
3．装运标志
卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号，并标出包装号码、体积、毛重、净重，以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。
4．供货履约担保
（1）中国经济技术投资担保有限公司（即担保人）提供的以本合同为主合同的“供货履约担保”，买方与卖方签订本合同之日同时与卖方、担保人签订《新连锁商品进口交易履约供货担保条款》（见附件2），并由担保人通过买方当地国家邮政局邮政储汇局下属的业务服务网点（简称邮政订购代办营业机构）向买方转交由担保人出具的《新连锁商品进口交易履约供货担保承保通知单》（见附件3，简称《供货担保承保通知单》）。
（2）买方支付的货款由邮政订购代办营业机构代收后汇入担保人和卖方指定的帐户，3个工作日内卖方委托担保人向买方开具《新连锁商品进口交易履约供货担保单》（见附件4，简称《供货担保单》），该担保单以传真和邮寄方式由担保人送达给买方。
（3）买方若因贸易融资原因需要将基于本合同项下的由担保人向买方出具的《供货担保单》项下的《供货清单》中的赔款款项转让给他人，买方在向卖方提交本合同时，须以书面方式向卖方和担保人提交申请书并由卖方和担保人进行确认，申请书应注明该赔款款项受让人的详细资料，包括：公司全称、通讯地址、电话、传真、开户名称、开户行、账号。
5．商品检测及货物交割
（1）买卖双方指定境外卖方所在国（地区）当地的瑞士sgs集团下属营业机构（简称sgs）对上述货物进行品种和数量检测，并由其出具品种和数量检测报告。
sgs中国营业机构（sgs-cstc）联系方式如下：
（2）双方确认上述货物的承运人为中远国际货运有限公司（简称承运人），买方承担从境外卖方装运港将货物运至买方指定目的港的运费、保险费。
承运人联系方式如下：
（3）卖方备妥上述货物后，卖方须在不迟于每批货物交货期限前10日以传真方式向买方提交sgs出具的检测报告及《新连锁进口商品检测报告通知单及回执》（见附件5，简称《检测报告通知单》）由买方确认。
（4）如买方对卖方以传真方式提交sgs出具的品种和数量的检测报告内容无异议，须在收到卖方《检测报告通知单》传真件24小时之内，向卖方传真签章后的《检测报告通知单》和《装运通知单》（见附件6）；如买方对检测报告的内容有异议，须在收到卖方《检测报告通知单》传真件24小时之内，向卖方传真签章后的《检测报告通知单》，按本合同“7．违约处理”规定处理。
供货方(以下简称甲方) :需求方(以下简称乙方) :
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、 合作关系
1.甲、乙双方自协议签订之日起形成(供需合作伙伴关系);
2.甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
3.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方;
4.乙方在协议期内,不得使用其它同行所供应的同类产品。
二、供货品种及价格
1.两条毛巾一包(每包人民币元正)。
2.三条毛巾一包(每包人民币元正)。
3.其它：
在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行。
三、货款结算方式
1.现款现货结算(□是;□不是)
2.批结(□是;□不是),甲方按每批的包数为一送货单位向乙方供货。次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
1.甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金____ 万元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违金____万元。
五、协议期限
1.本合作期限自____年____月____日至年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、解决合同纠纷的方式：
本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。
七.其它
1.注:乙方 必须 对甲方的供货价格保密。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,本合同经甲、乙双方签字签章后即开始生效。
甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________
法定代表人签章：________________法定代表人签章：_________________
日期 年 月 日 日期 年月日
甲方：
电话：
传真：
乙方： ***五金制品有限公司
电话：
传真：
甲、乙双方经友好协商,甲方同意购买乙方销售的产品及零部件,乙方愿意向甲方提供合同产品并经友好协商，达成如下协议:
一、订单
甲方以订单的形式向乙方下达采购配件的代号、零件名称、数量、交货日期、到货地址等信息。
乙方按甲方的订单按期提供相应的合同产品。
1、定期订单
考虑到乙方的备货周期和运输周期，由甲方定期下达的正常备货订单视为定期订单。
定期订单的订货周期为：国产零件2个月;进口零件3个月(参考示意图)。
定期订单每月不超过3次。
甲方有权利对定期订单的交货达成率进行考核，乙方有责任按甲方的要求，提高交货达成率。
2、加急订单
甲方为满足客户紧急需求，要求乙方尽快发货的非计划订单视为加急订单。
乙方承诺尽力满足甲方加急订单的需求。
加急订单的交货期由双方商定。
3、订单评审
甲方下达给乙方的订单，由乙方按供货能力进行评审(确认)，评审的结果在2个工作日内回复甲方，甲方在2个工作内予以确认，确认后的订单视为不可更改的生效订单。
二、货款
甲方按生效订单的金额和指定的银行帐户汇款。乙方收到付款后，按订单指定日期发货并开发票给甲方。
三、运输和运费
定期订单和加急订单的运输方式由甲方决定，运费由甲方承担;
四、交货和清点
乙方在甲方有驻在人员时，由甲方和乙方的驻在人员共同清点零件，并签署《装箱单/收货回执》。由驻在人员转交甲方。乙方在甲方没有驻在人员时，甲方可以自行清点零件，并将《装箱单/收货回执》回传乙方。
甲方自行清点零件时，对于品种、数量上的差异以及质量问题，甲方在3个工作日内通知乙方，乙方在3个工作内给予回复。对以上问题的处理，双方承诺以诚信和合作的态度，协商解决。
五、合同期限
合同期限自20xx年 月? 日至?年?月?日，有效期为1年。
合同到期后，如双方没有异议，合同自动延长一年。
六、质量保证
关于质量保证和产品验收，双方另外签定协议。
甲方：
代表： 年? 月??日
乙方：**汽车销售服务有限公司
代表： 年? 月??日
甲方：
乙方：
第一条 验收方法
甲方将指定货物在乙方规定时间内送达施工现场，材料达到合格标准，乙方必须指定专人进行货物验收、签字，其余人员签字验收无效。
第二条 货款及费用等付款及结算方法
乙方必须在每月15-20日对甲方材料款进行结算，若超出规定时间两个月未付款，乙方按材料总价款30%比例给予甲方赔偿;
若超出规定时间三个月未付款，乙方按材料总价款50%比例给予甲方赔偿;
若超过一年以上时间未付款则甲方有权依据法律手段对乙方进行诉讼。
乙方给予甲方材料款项必须以现金进行结算，不可利用物品抵顶等方式进行。
第三条 甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方必须向对方偿付注销合同部分总额70%的补偿金。
第四条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，就按一下处理：
(1)申请仲裁机构中彩
(2)向人民法院起诉。
第五条 本合同在执行期间如有未尽事宜，得由甲方双方协商另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起起效，到甲方将全部货物送齐经一方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
甲方(盖章)乙方(盖章)
负责人：负责人：
日期：日期：
屋面瓦供货合同甲方：
乙方：时间：20xx 年 6 月日屋面瓦供货合同第 1 页甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致” 的基础上，就 a22～26 栋屋面水泥通体瓦向乙方购货事宜，经双方协商，为明确职责，确保 工程质量及工期，订立如下条款，以共同遵守执行。
一、合同标的：
1、品牌、规格、型号、数量及单价：
生产厂 家 品 牌 规格型号s 型水泥通体瓦(350*320mm) (三色混铺比例为 7:2:1） 圆脊瓦(330*210mm) 沟瓦(430*300mm)数量8050 片 1280 片 390 片 待定 26 片 待定 待定 待定 12 片 待定 390 片 390 片 40kg单价 元/片 元/个 10 元/个 元/个 元/ 元/个 元/个 20 元/个 20 元/个 20 元/个 2 元/ 个 2 元/ 个 70 元/kg金额 元 元 3900 元 0元 元 0元 0元 0元 240 元 0元 780 元 780 元 2800 元XX市 三水雅 居宝建 材有限 公司 雅 居 宝圆脊封头(330*260mm) 圆脊斜封(360*230mm) 圆檐口瓦(420*200mm) 圆檐口封(360*200mm) 圆二向脊(300*300mm) 圆三向脊(380*380mm) 圆四向脊(400*400mm) 正盾（月牙状 190*80mm） 斜盾（月牙状 190*80mm） 涂料小计（小写）人民币：￥.6 元（伍万零玖拾壹元陆角）备注：（1）：本合同约定供货数量、金额均为预估，最终按实际供货数量进行结算；供货过程如数量不足 或有多余，乙方无条件进行补退货处理，价格仍按上述单价进行结算； （2）：以上单价费用包含：材料费、运输费（汽运）、卸车费、税费、利润等其它一切费用（其中 s 瓦每平米 片耗用，脊瓦 片/m 耗用，檐口瓦 片/m 耗用，水沟瓦 片/m 耗用）； （3）：颜色及式样按甲方指定的规格型号及样板色系进行验收；供货数量由供货单位按需方提供的 图纸结合施工现场的实际面积复核为准。二、合同范围第 2 页1、乙方负责向甲方制作、交付并提供安装本合同第一条所约定的上述产品。
2、乙方向甲方交付安装的上述产品适用在：a22～26 栋屋面水泥通体瓦； 三、交（提）货时间及地点 1.、 乙方接到甲方的供货计划后按供货计划的要求进行交货， 甲方应给乙方合理的生产周期； 如因甲方原因变动，交货时间顺延。
2.、交货地点：湖南省；货卸在大车停靠周边。
3、交货时间：乙方在收到甲方提出供货要求后 20 天内货到甲方工地现场（每次收到订货 计划后乙方应主动同甲方进行联系，并对供货计划进行复核）。
四、使用功能及质量技术标准：
水泥屋面瓦及其配件应符合 gb-t_-20xx 的规定及其它相关国家规定标准等要求； 水泥屋面瓦及其配件均为通体瓦，瓦片厚度为 ；屋面瓦应保证产品不褪色，不釉裂，外 形尺寸符合双方约定要求；产品的品级为合格品、外形尺寸、厚度、密实度、抗渗性符合国 家质量标准及双方约定要求；产品出厂时应按产品规格尺寸分类包装，并提供产品质量合格 证及检验报告。
五、验收标准：
1、乙方提供产品，甲方按现行国家相关标准及双方约定的要求进行验收，并确保抽检验收合 格。
2、甲方对乙方的产品经抽样送检，如达不到标准时，乙方必须无条件退货，并承担由此造成 的经甲方济损失。
3、具体标准按第四条标准要求验收。
4、甲方如发现产品存在质量问题或产品配置不齐应在验货之日起三日内提出，否则乙方将视 所交付产品的质量及配置符合合同要求。
六、产品质保：
保修期一年（注：保修期从售楼中心房屋竣工验收之日开始计算）； 七、付款及结算方式：
每批次货到工地验收合格凭全额销售发票办理结算审批签字手续后七个工作日内支付该 批次总货款的 95%；余款 5%留作质保金，质保期满后无质量问题 15 个工作日内付清。
八、违约责任：
1、如乙方未按时按量到货的，应向甲方支付违约金 500 元/天。
2、产品未达到约定标准和技术要求时，乙方负责更换，如给甲方造成损失 ,则由乙方负责赔第 3 页偿。
3、 甲方未按约定的时间向乙方支付货款的， 如超过约定时间五个工作日以上时,应向乙方每天 按未付部分货款总额的千分之三支付违约金。
九、其他约定：
1、乙方应承担货物交付前的成品保护责任，保护期发生损坏的由乙方承担。
2、乙方应按本合同之约定按时交货，如违约的按本合同第八条处理。
3、厂家承诺书和甲方通知书等为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
4、当甲方认为乙方未严格按合同执行、配合服务跟不上或产品质量达不到要求时，甲方电告 乙方后 10 日内仍得不到解决， 甲方有权单方面中止合同， 并按合同总额的 5%向甲方支付违约 金。
十、合同纠纷解决方式：
如双方发生纠纷，先友好协商解决，协商不成时，任何一方可以向工程项目所在地人民 法院起诉。
十一、其它 本合同一式四份，双方各执二份；自双方代表签字盖章之日起生效。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：签字（盖章）签字（盖章） 收款单位：
开户银行：
帐 号：日期：
甲方(购买方)：__________ _______________
乙方(出卖方)：_________________ ________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于**的**建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第( )方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第( )方式：
1、乙方送货至甲方指定的位于 工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。
2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。 运输费用和装卸费用由甲方承担。
3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。
七、关于石材验收
1、甲方指定 、 为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 、 、 、 .
2、按本合同第六条第
(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第
(2)项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第
(3)项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币__ _____元，其中石材价款为人民币____ 元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后_ ____日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的 日内，余款一次性付清。
九、关于货款结算
供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后30日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。
十、关于合同的担保
本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的20%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的20%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。
十一、关于合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：
(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同;
(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
十五、附则
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲 方：(公章) 乙 方：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日
发包人(全称)： 承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。
第一条 工程内容
1工程名称：
2工程地址：
3工程内容：楼外墙保温
第二条 工程承包范围及方式
1、承包范围：施工图范围内外墙面全部保温部位的保温施工，其中包括脚手架眼封墙以及外脚手架的局部整改搭设，脚手架板、竹笆的敷设、安全防护等。
2、分包方式：劳务分包
第三条 合同工期
1、开工日期：开工日期为 年 月 日工期为 天。
2、甲方于劳务作业人员进场之前3日，提供外墙施工作业面。
第四条 工程质量
1、满足图集：05YJ3-1，D型施工要求。
2、必需符合 的验收标准。
3、工程质量标准：合格
第五条 发包人责任
1、工人住宿，生活及施工用水、电(电费按5元/人。月，超出部分承包方自理)外墙保温施工用脚手架，提供垂直运输，施工图纸及技术交底，施工所需材料及辅材的正常供应。
2、发包人负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
3、发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。
4、发包人满足施工和生活用水电量的需求。
5、发包人负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
第六条 承包人责任
1、承包人应向发包人提供施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。
2、承包人负责二次材料进场和保管、领用及外脚手架的安全围护加固、检查。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
3、承包人应按照国家和乌拉盖管理区现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理承包人必须建立完善的质量及安全管理体系，配备相关人员进行质量安全管理。
4、承包人应在开工前递交有相关劳务资质并应积极组织好本工程所需的各种专业人员，保证足够的施工技术力量和劳动力。
5、承包人自行检查外脚手架是否符合安全施工需要，如不符合则不得擅自施工，承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任，承包人所需施工工具必须齐全，满足施工要求。
6、承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于20xx年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所引起人身伤亡事故所造成的一切经济损失。
7、承包方负责将凸窗及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。
8、承包人应根据发包人提出的要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工。承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位。并在进场后三日内向甲方递交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。
9、承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效。并做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序，创乌拉盖管理区安全文明工地。
10、承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到发包人要求。
11、承包人应服从发包人、业主、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全文明施工的有关规定，甲方和监理可做出每次500—20xx元的罚款。
12、承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损失。下道工序交接前，承担成品保护工作。
13、承包人应及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，有发包人统一运至场外。
14、承包方施工人员进场必需进行三级教育，做到安全文明施工。承包方施工人员进场后需向发包方上报管理班子及各工种人员名单。
第七条 合同价款
1、合同总价：按实际结算工程量为准，承包范围以外用工签证按每工日43元结算。
2、价款调整：按实际施工展开面积计取工程量，单价14元/㎡不再调整工程价款。滴水线条安装及项工作内容均已含在本单价内。
3、合同单价：所有施工部位均按综合每平方米14元计取。
第八条 付款方式
1、计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行计算。
2、每五层面层完成后付至该五层人工费的75%的进度款，工程竣工验收合格后一个月内付至结算款为95%，余5%质保金，验收合格之日起满两年工程无质量问题，一次付清。
第九条 工期顺延
1、因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。
2、各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时，与保温作业面交接的其他工作操作影响保温收口时，工期相应延长。
3、发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时。
4、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。
5、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。
第十条 工程验收
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
(1)竣工验收;
(2)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全、违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。
(3)材料验收;材料复试合格后准许使用。
(4)隐蔽工程验收：经监理及项目部验收 合格后进入下道工序。
2、工程完工后，乙方应通知甲方验收。甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续。签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。严把火灾关，如引起火灾全部损失有乙方承担并罚款2—5万元。
4、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。
第十一条 违约责任
1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
3、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
4、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
5、由乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方每日支付给甲方工程款总造价百分之一得违约金。延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方承担，施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)
6、对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按的标准支付违约金。
第十二条 合同纠纷的解决方式
1、甲乙双方进行调解
2、调解不成，依法向当地人民法院起诉。
第十三条
本合同签订后，承、发包双方如果需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的'补充合同。
本合同一式四份，发包人、承包人各执二份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
第十四条 补充条款：无
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日